装饰装修合同纠纷 （2013）苏中民终字第0687号

姜某某与申某某之间成立装饰装修合同关系。双方未明确约定施工进度、付款进度和施工范围，但应遵循诚信原则，根据合同的性质、交易习惯等因素，按照有利于实现合同目的的方式履行。申某某应全面履行合同义务，在合理期限内将承包的装修工程及时完工。但申某某在施工过程中，时断时续，经姜某某一再催促后承诺完工期限，又未按承诺及时完工，其行为已经构成违约，应对姜某某承担违约责任。在申某某拖延工期的情况下，姜某某要求申某某书面承诺完工期限，不构成法律意义上的胁迫。双方未约定支付人工费的进度，姜某某也已经支付了一定人工费，且之后双方就每天人工费达成合意，申某某仍未继续施工。申某某在诉讼中以姜某某不支付人工费为由抗辩，原审法院不予采信。申某某承担违约赔偿责任，应以补偿姜某某损失为限。姜某某提交购买木门及配件、油漆、涂料的销货清单、送货单等证据，不能确定与本案的相关性。申某某已刷油漆的一扇厨房门与房间内原旧门的颜色存在色差，但申某某调色和刷漆时，姜某某均在现场未表示异议。申某某施工技术虽存在缺陷，但姜某某亦对此应负一定责任。涉案室内其他木门尚未上颜色，室内的一扇厨房门存在色差，客观上影响装修整体性效果和美观度，但不

姜某某与申某某之间成立装饰装修合同关系。双方未明确约定施工进度、付款进度和施工范围，但应遵循诚信原则，根据合同的性质、交易习惯等因素，按照有利于实现合同目的的方式履行。申某某应全面履行合同义务，在合理期限内将承包的装修工程及时完工。但申某某在施工过程中，时断时续，经姜某某一再催促后承诺完工期限，又未按承诺及时完工，其行为已经构成违约，应对姜某某承担违约责任。在申某某拖延工期的情况下，姜某某要求申某某书面承诺完工期限，不构成法律意义上的胁迫。双方未约定支付人工费的进度，姜某某也已经支付了一定人工费，且之后双方就每天人工费达成合意，申某某仍未继续施工。申某某在诉讼中以姜某某不支付人工费为由抗辩，原

江苏省苏州市中级人民法院民 事 判 决 书（2013）苏中民终字第0687号上诉人（原审被告）申某某。被上诉人（原审原告）姜某某。上诉人申某某因装饰装修合同纠纷一案，不服苏州工业园区人民法院作出的（2012）园民初字第1604号民事判决，向本院提起上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。原审法院审理查明：苏州工业园区贵都花园15幢506室房屋所有人为姜震宇，其将该房屋的装……