建设工程施工合同纠纷 （2016）津02民初189号

原告浙江环宇建设集团有限公司与被告天津滨海中储物流有限公司签订的《天津市建设工程施工合同》系双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规强制性规定，该合同合法有效。现原、被告均认可双方已于2016年1月18日解除合同，对此本院予以确认。对于原告已完工程造价，根据鉴定结论，该部分费用为11615940元。鉴于被告已向原告支付工程款12004523.8元，故原告不再向被告主张支付工程款及相关利息，本院予以准许。关于原告主张的因解除合同产生的各项实际损失能否予以支持的问题。《中华人民共和国合同法》第二百八十三条规定：“发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术材料的，承包人可以顺延工程工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。第二百八十四条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。”本案中，在双方合同签订后，原告作为承包方依约进行施工，完成了桩基工程、临建设施施工、塔吊安装及钢结构场外加工工作，之后等待被告进行全面开工通知，但被告未再通知原告继续施工，涉诉

原告浙江环宇建设集团有限公司与被告天津滨海中储物流有限公司签订的《天津市建设工程施工合同》系双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规强制性规定，该合同合法有效。现原、被告均认可双方已于2016年1月18日解除合同，对此本院予以确认。对于原告已完工程造价，根据鉴定结论，该部分费用为11615940元。鉴于被告已向原告支付工程款12004523.8元，故原告不再向被告主张支付工程款及相关利息，本院予以准许。关于原告主张的因解除合同产生的各项实际损失能否予以支持的问题。《中华人民共和国合同法》第二百八十三条规定：“发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术材料的，承包人可以顺延工

天津市第二中级人民法院民 事 判 决 书（2016）津02民初189号原告:浙江环宇建设集团有限公司，住所地浙江省绍兴市风林西路300号环宇大厦24楼。法定代表人：樊益棠，董事长。委托诉讼代理人：岳爱民，北京德恒（天津）律师事务所律师。委托诉讼代理人：魏晓良，天津泰睿律师事务所律师。被告：天津滨海中储物流有限公司，住所地天津市河东区十一经路81号天星河畔广场2009室。法定代表人：刘乃有，董事长。……