建设工程施工合同纠纷 （2019）鲁0285民初1132号
裁判要旨
昊天轻钢与宏新天机械签订的青岛市建设工程施工合同以及追加工程合同，系双方当事人真实意思表示，不违背相关法律规定，合法有效，双方当事人应当严格按照合同约定履行各自义务。 涉案工程由昊天轻钢施工并已实际竣工验收合格，昊天轻钢请求宏新天机械支付尚欠工程款，证据充分，应予支持；根据昊天轻钢与宏新天机械签订的青岛市建设工程施工合同及追加工程合同的约定，宏新天机械应自验收合格一年后付清昊天轻钢质保金。 涉案工程于2014年3月16日验收合格，故宏新天机械应于2015年3月16日前付清质保金。 昊天轻钢请求宏新天机械支付尚欠其质保金，事实清楚，证据充分，本院予以支持。 宏新天机械共计欠昊天轻钢工程款205000元，昊天轻钢请求工程款过高部分不予支持。 由于双方当事人对逾期付款利息未作约定，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，逾期付款利息应按中国人民银行同期同类贷款利率计算。 宏新天机械反诉请求昊天轻钢支付质量维修费300000元，在庭审中，其明确表示，与第三方维修合同尚未履行完毕，维修费尚未支付完毕，故对其反诉请求，本院不予合并处理，待维修费发生完毕后，其
摘要
青岛昊天轻钢建材有限公司与青岛宏新天机械有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
山东省莱西市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）鲁0285民初1132号 原告（反诉被告）：青岛昊天轻钢建材有限公司，住所地：莱西市经济开发区隆昌路南端。 统一社会信用代码：9137028579753851XM 法定代表人：李大庆，该公司总经理。 委托诉讼代理人：曲仕锋，山东昌阳律师事务所律师。 被告（反诉原告）：青岛宏新天机械有限公司，住所地：莱西市姜山镇昌宏路**。 统一社会信用代码……