建设工程施工合同纠纷 （2017）粤06民终9155号

源天公司、新劲刚公司签订的《施工合同》及《补充协议二》、《补充协议三》是双方真实意思表示，没有违反法律的强制性规定，合法有效。现经源天公司、新劲刚公司结算及当庭确认，涉讼工程结算总价为9709397.07元，新劲刚公司已付工程款为8227683.8元（包含新劲刚公司支付予源天公司的工程借款316299.3元和200000元），扣除5%的工程保修金485469.85元，未付工程款996243.42元，对此法院予以确认。新劲刚公司根据两份《借款合同》主张在借款本金抵扣前述未付工程款之后，源天公司依约还应向其支付工程延期赔偿费、因工程延期增加的工程监理费、逾期完工罚金及借款利息，对此，法院认定如下：（1）关于新劲刚公司主张的工程延期赔偿费、因工程延期增加的工程监理费、逾期完工罚金。源天公司主张前述费用在双方签订《东厂区车间一工程竣工结算书》时已作抵扣，但未能明确该些费用在《东厂区车间一工程竣工结算书》中抵扣的项目及金额，且新劲刚公司在2016年8月23日向源天公司发函主张支付工程延期赔偿费、因工程延期增加的工程监理费、逾期完工罚金等款项时，源天公司并未明确提出异议，故法院对源天公司的该些抗辩

源天公司、新劲刚公司签订的《施工合同》及《补充协议二》、《补充协议三》是双方真实意思表示，没有违反法律的强制性规定，合法有效。现经源天公司、新劲刚公司结算及当庭确认，涉讼工程结算总价为9709397.07元，新劲刚公司已付工程款为8227683.8元（包含新劲刚公司支付予源天公司的工程借款316299.3元和200000元），扣除5%的工程保修金485469.85元，未付工程款996243.42元，对此法院予以确认。新劲刚公司根据两份《借款合同》主张在借款本金抵扣前述未付工程款之后，源天公司依约还应向其支付工程延期赔偿费、因工程延期增加的工程监理费、逾期完工罚金及借款利息，对此，法院认定如下：

广东省佛山市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）粤06民终9155号上诉人（原审原告、反诉被告）：广东省源天工程有限公司，住所地广东省广州市增城市。法定代表人：刘则邹。委托诉讼代理人：陈伟杰，广东旭瑞律师事务所律师。委托诉讼代理人：罗德旭，广东旭瑞律师事务所律师，被上诉人（原审被告、反诉原告）：广东新劲刚新材料科技股份有限公司，住所地广东省佛山市南海区。法定代表人：ＸＸ。委托诉讼代理人：戴毅……