建设工程施工合同纠纷 （2021）鲁09民终58号

恒源建筑公司逾期提交该付款申请构成违约，原因在于一审法院对于第14.1条“承包人应在竣工验收合格后60天内提交竣工付款申请单，否则，每延误一天缴纳违约金2000元”中所指的竣工付款申请单究竟是指的最终结清申请单还是工程款结算点的付款申请单存在理解错误。根据该条文的表述，此处所指的竣工付款申请单应当是在竣工验收合格后承包人所提报的申请单，同时根据涉案合同专用条款第12.4条之约定，竣工验收合格后发包人应当支付的款项为合同价款的85%，即14.2条中约定的竣工付款申请单指的是要求发包人付至合同价款85%的付款申请单。而此付款申请单恒源建筑公司已经提交确认，城乡建设公司也已经付款，双方对此没有争议，一审法院认定城乡建设公司违约的理由根本不存在。其根据《建设工程价款结算暂行办法》第十六条第二款之规定，按照承包人逾期提报竣工付款申请单14天，并以每天2000元为计算依据判令恒源建筑公司支付城乡建设公司28000元违约金则同样没有依据，因此恒源建筑公司不存在违约行为。二、一审法院以恒源建筑公司逾期提报工程结算审计判令支付5万元违约金存在错误。恒源建筑公司逾期提报工程结算审计的原因系由于城乡建设公司

恒源建筑公司逾期提交该付款申请构成违约，原因在于一审法院对于第14.1条“承包人应在竣工验收合格后60天内提交竣工付款申请单，否则，每延误一天缴纳违约金2000元”中所指的竣工付款申请单究竟是指的最终结清申请单还是工程款结算点的付款申请单存在理解错误。根据该条文的表述，此处所指的竣工付款申请单应当是在竣工验收合格后承包人所提报的申请单，同时根据涉案合同专用条款第12.4条之约定，竣工验收合格后发包人应当支付的款项为合同价款的85%，即14.2条中约定的竣工付款申请单指的是要求发包人付至合同价款85%的付款申请单。而此付款申请单恒源建筑公司已经提交确认，城乡建设公司也已经付款，双方对此没有争议，

山东省泰安市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）鲁09民终58号 上诉人（原审原告）：泰安泰山城乡建设发展有限公司，住所地泰安市岱岳区灵山大街西首市城市发展投融资管理中心办公楼西侧。 法定代表人：赵晓琴，经理。 委托诉讼代理人：王超，山东望岳律师事务所律师。 上诉人（原审被告）：泰安恒源建筑工程有限公司，住所地泰安市高新区龙潭南路商业街。 法定代表人：周传岭，总经理。 委托诉讼代理人：韩……