（2012）西执裁字第00042号

案号: （2012）西执裁字第00042号
法院: 陕西省西安市中级人民法院
年份: 2012
地域: 陕西省西安市
裁判日期: 2012-04-16

裁判要旨

东阳三建与万强公司签订的《建设工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，且不违反法律规定，裁决书认定该合同合法有效，并无不当。双方对《司法鉴定意见书》中认定的工程总造价为8099.9885万元均予以认可，万强公司虽对双方经对账并形成的《万强商住楼04-07年支付款汇总表》确定的巳支付工程款数额不予认可，但未提供足以否决上述《支付款汇总表》的证据及在该《支付款汇总表》形成之后，万强公司又向东阳三建支付工程款的证据，万强公司以裁决书对工程款支付的事实认定错误及仲裁庭对万强公司对账的请求不予理会，程序违法为由提出的不予执行申请，证据不足，本院依法不予支持。双方在《建设工程施工合同》中约定施工面积48335平方米，合同约定工期522天。但工程实际竣工面积49276平方米，实际工期1254天。工程量的增加及工期的实际顺延双方对此均予以认可，但万强公司未向仲裁庭提交证明东阳三建延误工期有过错，且不履行保修义务的相关证据，故万强公司以裁决书驳回其公司要求支付违约金及不履行保修义务，给万强公司造成经济损失的仲裁反请求错误的抗辩理由，证据不足，本院亦依法不予支持。万强公司在仲裁反请求中并未主张质保金，仲裁

摘要

正文（节选）

陕西省西安市中级人民法院执行裁定书（2012）西执裁字第00042号申请执行人浙江省东阳第三建筑工程有限公司，住所地浙江省金华市东阳市吴宁镇振兴路1号。法定代表人楼正文，该公司董事长。委托代理人胡杭宁，男，汉族，1963年7月1日出生。委托代理人魏艳，陕西维谨律师事务所律师。被执行人陕西万强置业有限责任公司，住所地陕西省西安市莲湖区西二环南段10号。法定代表人滕麟，该公司总经理。委托代理人……