建设工程施工合同纠纷 （2014）赤民二终字第231号

宏润公司与中瀛公司签订的阿根塔拉煤矿66KV变电所土建承包合同和阿根塔拉煤矿工业广场围墙土建承包合同，是双方的真实意思表示，双方应按照合同的约定履行。合同约定的开工日期是2009年8月20日，竣工日期为2010年7月30日，但合同履行至2009年11月11日，宏润公司因中瀛公司工地代表唐广发口头通知停工，致使工程不能在2010年7月30日竣工，至今已停工53个月，中瀛公司仍未通知恢复施工，故中瀛公司以按合同约定竣工后按比例拨付工程款的主张，法院不予支持。宏润公司要求中瀛公司按已完工程量审价给付尚欠施工费1309688.29元，理由正当，法院予以支持。中瀛公司提交催款通知书用以证明宏润公司同意保留部分工程款的主张，因中瀛公司未按该催款书履行给付工程款义务，故该主张法院不予采信。因宏润公司因中瀛公司的原因停工至今，中瀛公司也从未再次通知宏润公司继续施工，属中瀛公司违约。又因宏润公司主张中瀛公司从已完成部分工程审价审定次日起按月利率20‰计算利息的主张，低于双方约定的每日5%的违约金，故该利息主张，法院予以支持。宏润公司同意支付的工程审价费42076元，应从所欠工程款中扣除。综上，依照《中华

宏润公司与中瀛公司签订的阿根塔拉煤矿66KV变电所土建承包合同和阿根塔拉煤矿工业广场围墙土建承包合同，是双方的真实意思表示，双方应按照合同的约定履行。合同约定的开工日期是2009年8月20日，竣工日期为2010年7月30日，但合同履行至2009年11月11日，宏润公司因中瀛公司工地代表唐广发口头通知停工，致使工程不能在2010年7月30日竣工，至今已停工53个月，中瀛公司仍未通知恢复施工，故中瀛公司以按合同约定竣工后按比例拨付工程款的主张，法院不予支持。宏润公司要求中瀛公司按已完工程量审价给付尚欠施工费1309688.29元，理由正当，法院予以支持。中瀛公司提交催款通知书用以证明宏润公司同意保

内蒙古自治区赤峰市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）赤民二终字第231号上诉人（原审被告）内蒙古中瀛天山能源开发有限公司，住所地内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗天山镇原社保局办公楼四楼。法定代表人密春雷，董事长。委托代理人可健锡，男，1961年2月21日出生，汉族，内蒙古中瀛天山能源开发有限公司职员，住赤峰市元宝山区。委托代理人王景双，内蒙古昭乌达律师事务所律师。被上诉人（原审原告）赤峰市宏远建筑……