建设工程施工合同纠纷 （2018）黔05民终1219号
裁判要旨
《中华人民共和国合同法》第六十条规定“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”因工程需要，上诉人同心润和公司将“贵州省黔西县中心医院地下车库加固施工工程”发包给被上诉人中建公司承建，因之签订的《工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规强制性规定，合法有效，同心润和公司与中建公司应当按照约定全面履行自己的义务。本案加固工程竣工后，中建公司在与同心润和公司、黔西医院确认撤离条件并自行退场后，即行向同心润和公司发出工程竣工报告，要求同心润和公司组织竣工验收，上诉人同心润和公司在被上诉人中建公司提交的《工程竣工报告》上签章认可，表明双方已对案涉工程竣工日期进行确认。组织工程竣工验收的主体及责任，根据《工程施工合同》第11.5条的约定，在于上诉人同心润和公司，而同心润和公司未在约定期间内完成竣工验收工作，怠于履行合同约定义务。同时，结合黔西医院与同心润和公司达成的民事调解协议、现场照片及黔西医院的陈述，同心润和公司已实际管理使用黔西县中心医院地下车库，案涉工程应视为验收合格，同心润和公司应当根据合同约定，支付中建公司剩余工程款。上诉人同心润和公司的上诉理由不能成立，对其上诉请
摘要
贵州同心润和房地产开发有限公司、贵州中建建筑科研设计院特种工程公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
贵州省毕节市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）黔05民终1219号 上诉人（原审被告）贵州同心润和房地产开发有限公司，住所地贵州省毕节市黔西县迎宾路黔龙新城**楼4-2-1。 法定代表人陈宏毅，该公司总经理。 委托诉讼代理人罗正正，贵州（黔西）本芳律师事务所律师。 委托诉讼代理人李艳，贵州（黔西）本芳律师事务所实习律师。 被上诉人（原审原告）贵州中建建筑科研设计院特种工程公司，住所地贵……