财产损害赔偿纠纷 （2016）渝02民终1780号

公民、法人的合法民事权益受法律保护，行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。杨德菊、杨月平在工作中遭受事故伤害，环宇公司作为用工单位应当积极采取措施救助伤者，妥善化解矛盾。杨德菊、杨月平在工伤赔偿协商无果的情况下，搬至环宇公司施工工地居住，其行为不当，具有过错，由此若给对方造成经济损失依法应予赔偿。本案中，杨德菊、陈长元、杨月平认可在环宇公司施工工地居住的事实，但否认存在阻工行为，结合环宇公司提交的证据，可以认定杨德菊、陈长元、杨月平采取过阻止施工的行为，并对环宇公司方施工造成一定影响，但现有证据不足以证明杨德菊、陈长元、杨月平的行为直接导致了环宇公司工地的停工。同时，环宇公司也应及时采取措施尽早排除妨碍，恢复生产，避免损失扩大。故现有证据无法认定杨德菊、陈长元、杨月平的行为与环宇公司主张的损害后果之间存在因果关系，环宇公司应当承担举证不能的法律后果。现环宇公司诉请要求杨德菊、陈长元、杨月平赔偿相应经济损失，证据不足，不予支持。综上，依照《中华人民共和国民法通则》第五条、《中华人民共和国侵权责任法》第六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于民事诉讼

公民、法人的合法民事权益受法律保护，行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。杨德菊、杨月平在工作中遭受事故伤害，环宇公司作为用工单位应当积极采取措施救助伤者，妥善化解矛盾。杨德菊、杨月平在工伤赔偿协商无果的情况下，搬至环宇公司施工工地居住，其行为不当，具有过错，由此若给对方造成经济损失依法应予赔偿。本案中，杨德菊、陈长元、杨月平认可在环宇公司施工工地居住的事实，但否认存在阻工行为，结合环宇公司提交的证据，可以认定杨德菊、陈长元、杨月平采取过阻止施工的行为，并对环宇公司方施工造成一定影响，但现有证据不足以证明杨德菊、陈长元、杨月平的行为直接导致了环宇公司工地的停工。同时，环宇公司也应及时

重庆市第二中级人民法院民 事 判 决 书(2016)渝02民终1780号上诉人（原审原告）：新疆环宇建设工程（集团）有限责任公司，住所地新疆铁门关市和谐路1号政府4楼，组织机构代码22949157-3。法定代表人：曹护林，该公司董事长。委托代理人：文金朋，重庆万康律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：杨德菊，女，1977年9月25日出生，汉族，务农，住重庆市城口县。被上诉人（原审被告）：陈长元，男……