建设工程施工合同纠纷 （2016）新01民初86号

一、合同解除是合同终止的法定事由之一，是指在合同有效成立后，在一定条件下，通过当事人单方行为或者双方合意终止合同效力或者溯及地消灭合同效力的行为，有协议解除、约定解除和法定解除三种形式。本案工程双方当事人约定的解除合同的情形并未出现，也没有不可抗力或不能实现合同目的的情形出现。由于明升振翔公司未能支付工程进度款，工程处于停工状态，虽然明升振翔公司发出解除合同通知，但未出现合同解除的情形时，该合同仍然应当继续履行，故明升振翔公司要求解除合同的诉讼请求不能成立。明升振翔公司发出解除合同通知属于单方民事法律行为，并未与天宇公司、鸿达分公司形成合意，对于不属于合同的单方民事法律行为，不能作出有效或无效的评价，只是该解除合同通知对天宇公司、鸿达分公司不产生法律后果而已，故天宇公司、鸿达分公司请求确认明升振翔公司发出解除合同通知无效的诉讼请求亦不能成立。二、《中华人民共和国合同法》第六十条规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。”本案中，既未出现当事人约定解除合同或协商解除合同情形，也未出现法定解除的事由，

一、合同解除是合同终止的法定事由之一，是指在合同有效成立后，在一定条件下，通过当事人单方行为或者双方合意终止合同效力或者溯及地消灭合同效力的行为，有协议解除、约定解除和法定解除三种形式。本案工程双方当事人约定的解除合同的情形并未出现，也没有不可抗力或不能实现合同目的的情形出现。由于明升振翔公司未能支付工程进度款，工程处于停工状态，虽然明升振翔公司发出解除合同通知，但未出现合同解除的情形时，该合同仍然应当继续履行，故明升振翔公司要求解除合同的诉讼请求不能成立。明升振翔公司发出解除合同通知属于单方民事法律行为，并未与天宇公司、鸿达分公司形成合意，对于不属于合同的单方民事法律行为，不能作出有效或无效

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）新01民初86号原告（反诉被告）：新疆天宇建设工程有限责任公司，住所地：新疆铁门关市。法定代表人：张安群，该公司董事长。原告（反诉被告）：新疆天宇建设工程有限责任公司乌鲁木齐鸿达分公司，住所地：新疆乌鲁木齐市新市区。负责人：石劲松，该分公司经理。以上两位当事人的共同委托诉讼代理人：李宝江，新疆天阳律师事务所律师。以上两位当事人的共……