建设工程施工合同纠纷 （2021）黔01民终2023号

从原告与被告山里江南旅游公司签订的合同约定内容来看，实质为装饰装修合同，故本案案由更正为装饰装修合同纠纷。原告与被告山里江南旅游公司签订合同，双方对总造价、工期及各方权利义务等进行了约定，均应按合同约定全面履行自己的义务，原告开始进场施工后，因被告未及时拨付进度款经双方协商中止合同履行，由被告方另找他人进行施工，就原告施工期间所产生的工程款项应由被告山里江南旅游公司予以支付，但双方对总价款未进行结算，结合双方各自制作的结算单、鉴定意见、证人许某的证言等证据，对原告主张的工程款一审法院认定如下：1.吊顶工程、栏杆、外墙抹灰、外墙腻子、外墙涂料、庭院打地坪、清光、阳台花箱、新建墙体、墙体拆除、新建化粪池、新建寨门、橱柜，按双方均认可的数量及单价进行计算应为48618.25元；2.水电工程，双方对数量326㎡无异议，按江西睿创企业管理咨询有限公司出具的预算审核意见载明的单价15元计算为4890元；3.室内抹灰、室内腻子、室内涂料，双方就数量争议较大，按鉴定机构现场勘察计算数量结合双方认可的抹灰单价22元、腻子单价12元、涂料单价12元进行计算应为41618.32元；4.室内找平，被告不认可该

从原告与被告山里江南旅游公司签订的合同约定内容来看，实质为装饰装修合同，故本案案由更正为装饰装修合同纠纷。原告与被告山里江南旅游公司签订合同，双方对总造价、工期及各方权利义务等进行了约定，均应按合同约定全面履行自己的义务，原告开始进场施工后，因被告未及时拨付进度款经双方协商中止合同履行，由被告方另找他人进行施工，就原告施工期间所产生的工程款项应由被告山里江南旅游公司予以支付，但双方对总价款未进行结算，结合双方各自制作的结算单、鉴定意见、证人许某的证言等证据，对原告主张的工程款一审法院认定如下：1.吊顶工程、栏杆、外墙抹灰、外墙腻子、外墙涂料、庭院打地坪、清光、阳台花箱、新建墙体、墙体拆除、新建

贵州省贵阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）黔01民终2023号上诉人（一审被告）：贵阳山里江南旅游发展有限公司。住所地：贵州省贵阳市息烽县永靖镇城南商业一条街。法定代表人：肖津桃，该公司总经理。委托诉讼代理人：袁可，贵州同越律师事务所律师。委托诉讼代理人：侯玉洲，贵州同越律师事务所实习律师。被上诉人（一审原告）：钟光凡，男，1964年4月4日出生，汉族，住重庆市垫江县。委托诉讼代理人：……