建设工程施工合同纠纷 （2021）豫08民终1032号

双方的附着式升降脚手架专业分包合同，系双方真实意思表示，该合同真实有效。关于焦作建业施工公司主张南阳建工集团支付工程款30000元的要求，根据《中华人民共和国合同法》第六十条，双方应当按照合同约定履行自己的义务，予以支持。关于焦作建业施工公司主张南阳建工集团支付336天的设备超期使用费282240元请求，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条，南阳建工集团因焦作市重污染天气应急指挥部等部门环境治理停工234天，2018年9月15日焦作建业施工公司将租赁设备拆除退场，属于不可抗力，因不可抗力影响造成南阳建工集团停工234天的设备超期使用费196560元，不予支持；对于南阳建工集团造成停工产生102天的设备超期租赁费85680元，予以支持。关于焦作建业施工公司主张南阳建工集团自2018年9月30日按月2％支付利息的请求，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条，南阳建工集团在未支付工程款30000元及超期设备租赁费85680元的范围内应当向焦作建业施工公司支付利息，予以支持。一审法院判决：一、被告南阳建工集团于判决生效之日起十日内支付原告焦作市建业工程施工有限公司工程款30000元及超

双方的附着式升降脚手架专业分包合同，系双方真实意思表示，该合同真实有效。关于焦作建业施工公司主张南阳建工集团支付工程款30000元的要求，根据《中华人民共和国合同法》第六十条，双方应当按照合同约定履行自己的义务，予以支持。关于焦作建业施工公司主张南阳建工集团支付336天的设备超期使用费282240元请求，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条，南阳建工集团因焦作市重污染天气应急指挥部等部门环境治理停工234天，2018年9月15日焦作建业施工公司将租赁设备拆除退场，属于不可抗力，因不可抗力影响造成南阳建工集团停工234天的设备超期使用费196560元，不予支持；对于南阳建工集团造成停工产生

河南省焦作市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）豫08民终1032号上诉人（原审原告）：焦作市建业工程施工有限公司，住所地：河南省焦作市山阳区群英新村社区**。法定代表人：崔荣杰，该公司经理。委托诉讼代理人：毋胜利，金研律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：南阳建工集团，住所地：河南省南阳市汉画路**。法定代表人：鞠兰，该公司董事长。委托诉讼代理人：王晓，河南隆成律师事务所律师。上诉人焦作市……