建设工程施工合同纠纷 (2018)粤1204民初669号

案号
(2018)粤1204民初669号
法院
广东省肇庆市高要区人民法院
案由
建设工程施工合同纠纷
年份
2019
地域
广东省肇庆市
裁判日期
2019-06-14

裁判要旨

被告广东普利威实业投资有限公司、梁劲强、邓少青、肇庆市银星装饰有限公司经本院合法传唤,无正当理由拒不到庭参加了诉讼,可视为他们对原告的诉讼事实和请求没有异议,并自原放弃其辩证、质证的诉讼权利。 但不影响本院在查明事实的基础上,依法作缺席审判。 对于台山市华强钢结构工程有限公司请求解除与广东普利威实业投资有限公司签订的《钢结构工程建设施工合同》问题,因广东普利威实业投资有限公司承诺自2015年8月20日起,每月的20日前甲方支付乙方工程款给原告的,但其只支付了62万元后,余款未能依约支付而导致停工,至今仍无法复工,双方无法继续履行合同,故此,原告台山市华强钢结构工程有限公司请求解除有理,本院予以支持。 解除合同后,因台山市华强钢结构工程有限公司已经完工的部分工程(经评估)造价为1777691.77元理应支付给台山市华强钢结构工程有限公司,扣除原三被告已支付62万元,尚欠1157691.77元。 台山市华强钢结构工程有限公司请求梁劲强、邓少青、肇庆市银星装饰有限公司就被告广东普利威实业投资有限公司的上述债务不能清偿部分承担补充赔偿责任的问题,因广东普利威实业投资有限公司是由邓少青、梁劲强两

摘要

台山市华强钢结构工程有限公司与广东普利威实业投资有限公司、梁劲强建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

广东省肇庆市高要区人民法院民 事 判 决 书(2018)粤1204民初669号原告:台山市华强钢结构工程有限公司,住所地台山市白沙镇三八武溪工业开发区,统一社会信用代码9144078170796847XF。 法定代表人:马伟强,该公司董事长。 委托代理人:王朝阳,北京大居(广州)律师事务所律师。 委托代理人:周成明,该公司员工。 被告:广东普利威实业投资有限公司,住所地肇庆市高要区金利镇新中心城区……