建设工程合同纠纷 （2019）粤18民终3255号

本案是建设工程施工合同纠纷,通过对广东和堃建设工程有限公司的诉讼请求、证据等综合分析，本案争议焦点是工程款的认定及是否具有优先权。广东和堃建设工程有限公司与清远正茂燃气有限公司签订《清远正茂燃气新建站施工合同》，是双方真实的意思表示，合同主体适格，合同内容无违反法律法规的强制性规定，合同成立且发生法律效力。本案中，广东和堃建设工程有限公司在履行合同过程中，因清远正茂燃气有限公司需要调整原总图中的一些方案，需要规划报建，向广东和堃建设工程有限公司发出停工通知书，并进行了结算。是双方真实意思表示，该行为应视为《清远正茂燃气新建站施工合同》的补充。《清远正茂燃气新建站施工合同》中约定的相关权利义务，对各当事人均具有法律约束力，当事人应当遵循诚实信用的原则，全面履行各自的义务。《中华人民共和国合同法》（以下简称合同法）第一百零七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。合同法第一百零九条规定，当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。结合双方在合同中关于工程款支付的按实际完成工程量金额的80%作为工

本案是建设工程施工合同纠纷,通过对广东和堃建设工程有限公司的诉讼请求、证据等综合分析，本案争议焦点是工程款的认定及是否具有优先权。广东和堃建设工程有限公司与清远正茂燃气有限公司签订《清远正茂燃气新建站施工合同》，是双方真实的意思表示，合同主体适格，合同内容无违反法律法规的强制性规定，合同成立且发生法律效力。本案中，广东和堃建设工程有限公司在履行合同过程中，因清远正茂燃气有限公司需要调整原总图中的一些方案，需要规划报建，向广东和堃建设工程有限公司发出停工通知书，并进行了结算。是双方真实意思表示，该行为应视为《清远正茂燃气新建站施工合同》的补充。《清远正茂燃气新建站施工合同》中约定的相关权利义务，

广东省清远市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）粤18民终3255号上诉人（原审被告）:清远正茂燃气有限公司，住所地：清远市清新区。法定代表人：关某1。委托诉讼代理人：张冠男，公司员工。被上诉人（原审原告）：广东和堃建设工程有限公司，住所地：连山壮族瑶族自治县。法定代表人：钟x文。委托诉讼代理人：朱理忠，广东恒展律师事务所律师。委托诉讼代理人：梁含烟，广东恒展律师事务所律师。上诉人清远正茂燃……