建设工程施工合同纠纷 （2013）蚌民一初字第00056号

本案争议的焦点是远东置业是否应当向弘亿公司支付工程余款1935800元及利息、弘亿公司对于案涉工程工期延误是否存在过错以及是否应当承担赔偿责任。弘亿公司与远东置业2011年12月20日签订的《万特国际嘉园配电施工承包协议书》系双方当事人的真实意思表示，合法有效，双方均应依约履行。弘亿公司已经按约履行了施工义务，远东置业亦应按约支付工程款。2012年7月27日远东置业向弘亿公司出具《承诺函》，承诺“在60日内一次性还清尚欠的工程款2969800.00元，如违约自承诺之日起以银行最高贷款利率的两倍赔偿”，但之后远东置业并未按承诺支付工程款，因此，弘亿公司起诉要求远东置业支付尚欠的工程款1034000元，并自2012年7月27日起按照同期银行贷款利率的2倍支付拖欠工程款的利息，于法有据，本院予以支持。远东置业反诉称其与弘亿公司签订《万特国际嘉园配电施工承包协议书》时约定，案涉工程应于2012年2月28日前验收合格，而弘亿公司直至2012年8月4日才施工完毕，弘亿公司已经构成违约，对此应当承担违约责任。因根据淮南环宇工程建设监理咨询有限公司蚌埠地区输配电工程监理部的证明能够证实案涉工程已于20

本案争议的焦点是远东置业是否应当向弘亿公司支付工程余款1935800元及利息、弘亿公司对于案涉工程工期延误是否存在过错以及是否应当承担赔偿责任。弘亿公司与远东置业2011年12月20日签订的《万特国际嘉园配电施工承包协议书》系双方当事人的真实意思表示，合法有效，双方均应依约履行。弘亿公司已经按约履行了施工义务，远东置业亦应按约支付工程款。2012年7月27日远东置业向弘亿公司出具《承诺函》，承诺“在60日内一次性还清尚欠的工程款2969800.00元，如违约自承诺之日起以银行最高贷款利率的两倍赔偿”，但之后远东置业并未按承诺支付工程款，因此，弘亿公司起诉要求远东置业支付尚欠的工程款103400

安徽省蚌埠市中级人民法院民 事 判 决 书（2013）蚌民一初字第00056号原告（反诉被告）：安徽弘亿电力工程有限公司，住所地安徽省蚌埠市兴中路718号（高新家园7号楼1层112号），组织机构代码67260704-0。法定代表人：杨澄，该公司总经理。委托代理人：乔烈武，安徽冠亚律师事务所律师。委托代理人：徐庞，安徽冠亚律师事务所律师。被告（反诉原告）：蚌埠远东置业有限公司，住所地安徽省蚌埠市涂山……