建设工程施工合同纠纷 （2019）冀0204民初1163号
裁判要旨
有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务。 合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 原告中盟国际公司与被告二十一冶河北分公司签署《建设工程施工专业分包合同古冶金街项目7、8、10＃楼水、电部分》系双方真实意思表示，不违背法律、行政法规禁止性效力性规定，应认定合法有效。 庭审中被告二十一冶河北分公司、二十一冶公司称“我们与东城地产有合同，按合同约定的，现在没有办法结算，东城地产也面临破产，属于空壳”，证人（二十一冶河北分公司在古冶金街项目的负责人）贾某称“王进云是河北分公司法人，因为其它原因他被政府控制起来了，法人没了，公司就解散了”，现涉案项目已停工，被告二十一冶河北分公司庭审中不认可与原告中盟国际公司存在合同关系，属于“在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务”，且双方签订的合同约定“35.4有下列情形之一的，承包人分包人可以解除合同：（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建
摘要
中盟联旭国际建设集团有限公司与二十一冶建设集团有限公司河北分公司、二十一冶建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
河北省唐山市古冶区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀0204民初1163号 原告：中盟联旭国际建设集团有限公司，住所地遵化市文柏路（邮政大厦）。 法定代表人：贾利勇，该公司董事长。 委托诉讼代理人：马卫国，该公司项目经理。 委托诉讼代理人：赵福春，河北高阶律师事务所律师。 被告：二十一冶建设集团有限公司河北分公司，住所地唐山开平区越河镇唐钱路8号。 负责人：吴根甫，该公司经理。……