买卖合同纠纷 （2019）川01民终15734号

四川豪格建筑装饰有限公司、青白江区丁家艺上源木门窗厂之间签订的《木制品购销合同》系当事人之间真实意思表示，且不违反国家法律法规的强制性规定，应属有效。本案争议的焦点是青白江区丁家艺上源木门窗厂是否在逾期交货以及产品质量上存在违约行为：一、关于青白江区丁家艺上源木门窗厂是否逾期交货的问题。按照《木制品购销合同》中第四条第一款约定“三套样板间乙方（青白江区丁家艺上源木门窗厂）必须在预付款到账之日起20天内将本合同项下产品交付甲方……”，四川豪格建筑装饰有限公司是2018年4月13日向青白江区丁家艺上源木门窗厂转账支付预付款18万元，按照约定青白江区丁家艺上源木门窗厂应该在2018年5月3日前交付所有货物。青白江区丁家艺上源木门窗厂抗辩称是由于四川豪格建筑装饰有限公司的设计师在2018年4月22日才最终确定了木制品的色板以及装修的主要材料，由于四川豪格建筑装饰有限公司设计师的拖延，造成延期交货；另外由于四川豪格建筑装饰有限公司提供的施工图测量数据不对，导致自己必须重新测量，这也是延期交货的原因。对此一审法院认为，按照合同附件最后的约定，青白江区丁家艺上源木门窗厂本

四川豪格建筑装饰有限公司、青白江区丁家艺上源木门窗厂之间签订的《木制品购销合同》系当事人之间真实意思表示，且不违反国家法律法规的强制性规定，应属有效。本案争议的焦点是青白江区丁家艺上源木门窗厂是否在逾期交货以及产品质量上存在违约行为：一、关于青白江区丁家艺上源木门窗厂是否逾期交货的问题。按照《木制品购销合同》中第四条第一款约定“三套样板间乙方（青白江区丁家艺上源木门窗厂）必须在预付款到账之日起20天内将本合同项下产品交付甲方……”，四川豪格建筑装饰有限公司是2018年4月13日向青白江区丁家艺上源木门窗厂转账支付预付款18万元，按照约定青白江区丁家艺上源木门窗厂应该

四川省成都市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019)川01民终15734号 上诉人（原审被告）：青白江区丁家艺上源木门窗厂，住所地：成都市青白江区祥福镇香山村4组。 经营者：丁宪琼，女，1972年8月15日出生，汉族，住成都市新都区。 委托诉讼代理人：罗以权，四川蜀都金丰律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：四川豪格建筑装饰有限公司，住所地：成都市金牛区蜀西路46号5栋13楼1302号。 ……