建设工程施工合同纠纷 （2015）常民终字第2488号

泰丰公司延误工期，电子公司主张同时支付违约金和罚金也不符合合同法规定，且主张金额过分高于实际损失，应予调整。请求法院查明事实，依法驳回反诉人的反诉请求。原审经审理查明：泰丰公司和电子公司于2011年9月5日签订了编号为T888003SM锅炉房土建工程施工总承包合同一份，合同约定，由泰丰公司为电子公司承建电子公司厂内锅炉房建设，合同总价为固定不变价631000元，工程款在施工队伍进场后5个工作日内支付10%，地基基础完工后5个工作日内支付20%，主体结构封顶并于验收后5个工作日内支付50%，付款累计达到合同总价80%时，暂停支付工程款，在承包人提交了竣工决算书，并经发包人审核结算后，确定最终合同总价（包括所有变更和新委托工作的费用），且双方办理了工程竣工验收手续，取得由质监站签发的《竣工验收报告》、签订工程保修合同后，发包人向承包人支付15%工程款，留5%作为工程保修抵押金。如遇工程设计变更导致工程量、合同价款和合同工期的变化时，三者均应做相应调整；所有变更的设计，必须由双方在《工作联系单》盖章确认，否则不予以最终结算。单次单项变更增减金额在壹仟元以内的工程变更，不调整合同价款；合同中已

泰丰公司延误工期，电子公司主张同时支付违约金和罚金也不符合合同法规定，且主张金额过分高于实际损失，应予调整。请求法院查明事实，依法驳回反诉人的反诉请求。原审经审理查明：泰丰公司和电子公司于2011年9月5日签订了编号为T888003SM锅炉房土建工程施工总承包合同一份，合同约定，由泰丰公司为电子公司承建电子公司厂内锅炉房建设，合同总价为固定不变价631000元，工程款在施工队伍进场后5个工作日内支付10%，地基基础完工后5个工作日内支付20%，主体结构封顶并于验收后5个工作日内支付50%，付款累计达到合同总价80%时，暂停支付工程款，在承包人提交了竣工决算书，并经发包人审核结算后，确定最终合同

江苏省常州市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）常民终字第2488号上诉人（原审被告、反诉原告）常州铂丽沃特电子科技有限公司，住所地本市新北区西夏墅镇镇南东路236号。法定代表人黄维新，该公司总经理。委托代理人吴爱华，该公司职员。委托代理人戈燕，该公司职员。被上诉人（原审原告、反诉被告）常州泰丰建筑工程有限公司，住所地本市钟楼经济开发区星港路56号。法定代表人谢国伟，该公司总经理。委托代理人……