建设工程施工合同纠纷 （2013）宁民终字第2790号

（一）关于万鑫公司要求金标营公司赔偿因逾期完工产生的违约金450000元（每天5000元计算90天）的诉讼请求。双方于2003年10月28日签订《万鑫厂区新建工程建设工程施工合同》，之后又在2004年5月28日达成《关于万鑫工地工期再协议》约定了四幢厂房、宿舍楼及道路的交付具体日期，应当认为双方经协商重新确定了工程交付时间。之后金标营公司按时在2004年6月竣工交付了四幢厂房，但是宿舍楼和道路在2004年9月竣工，同时由于南京市六合区建筑工程管理局要求全区建设施工单位在2004年6月1日至2004年8月31日用电高峰期不得从事用电施工，因此原审法院确定认可金标营公司承建的宿舍楼与道路逾期交付两个月。双方约定逾期交付违约金标准为5000元／天，原审法院经审核按照宿舍楼与道路占工程总造价百分比认定违约金标准应为914.82元／天（宿舍楼与道路造价1156797.49元÷工程总造价6322511.37元×5000元／天），即逾期交付违约金总额为54889.20元（914.82元／天×60天）。因此，对万鑫公司的该项诉讼请求，原审法院部分予以支持。（二）关

（一）关于万鑫公司要求金标营公司赔偿因逾期完工产生的违约金450000元（每天5000元计算90天）的诉讼请求。双方于2003年10月28日签订《万鑫厂区新建工程建设工程施工合同》，之后又在2004年5月28日达成《关于万鑫工地工期再协议》约定了四幢厂房、宿舍楼及道路的交付具体日期，应当认为双方经协商重新确定了工程交付时间。之后金标营公司按时在2004年6月竣工交付了四幢厂房，但是宿舍楼和道路在2004年9月竣工，同时由于南京市六合区建筑工程管理局要求全区建设施工单位在2004年6月1日至2004年8月31日用电高峰期不得从事用电施工，因此原审法院确定认可金标营公司承建的宿舍楼与道路逾期交付两

江苏省南京市中级人民法院民 事 判 决 书（2013）宁民终字第2790号上诉人（原审原告）南京万鑫机械制造有限公司，住所地南京市六合区龙池街道时代大道58号。法定代表人戴建春，该公司董事长。委托代理人闫继业，江苏世纪同仁律师事务所律师。委托代理人张昱，江苏世纪同仁（上海）律师事务所律师。上诉人（原审被告）江苏金标营建设有限公司，住所地南京市六合区龙池街道毛许街1号。法定代表人张志强，该公司董事长……