建设工程施工合同纠纷 (2018)吉0421民初1622号
裁判要旨
本案争议焦点是徐晓丽与黑龙江省华西建筑装饰工程有限公司签订的《黑龙江省华西装饰装修工程施工合同》是否应予解除,黑龙江省华西建筑装饰工程有限公司是否应返还徐晓丽装修款及返还数额。 根据查明事实,黑龙江省华西建筑装饰工程有限公司在装修工程施工过程中收到东丰县公安局被查封房屋改造施工方停工告知书、东丰县被查封房屋告知书后停止施工,至今未在施工,现东丰县华逸商务宾馆已经整体评估,致使不能实现合同目的,故双方签订的《黑龙江省华西装饰装修工程施工合同》应予解除。 徐晓丽已经提前支付工程款3570500元,黑龙江省华西建筑装饰工程有限公司未完成全部工程,应按工程进度返还未完成工程的装修款。 在审理过程中,徐晓丽向本院提出东丰县东丰镇华裔商务宾馆工程的造价费用申请,鉴定机构要求双方提供施工图纸,双方无法提供,鉴定申请被退回。 根据双方提供的证据,认定返还数额如下:1.室内实木复合喷漆家具327720元、室内用品254301元、穿衣镜5073元、门磁卡锁总控制器18690元、地面铺设地毯43080.96元(多功能厅8199.36元+一到五层客房、走廊34881.60元)、踢脚线53927.8元(酒店一层
摘要
徐晓丽与黑龙江省华西建筑装饰工程有限公司建筑工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
吉林省东丰县人民法院 民 事 判 决 书 (2018)吉0421民初1622号 原告徐晓丽,女,1974年8月14日生,汉族,个体,住吉林省辽源市东丰县。 委托诉讼代理人王庆春,北京盈科(长春)律师事务所律师。 委托诉讼代理人王冰冰,北京盈科(长春)律师事务所律师。 被告黑龙江省华西建筑装饰工程有限公司,住所地哈尔滨市南岗开发区泰山路223号。 法定代表人马涛,男,1976年7月6日生,满……