装饰装修合同纠纷 （2019）黔0328民初3513号

双方无争议的《湄潭县易尚装饰有限责任公司—工程预算书》中载明工程项目为大厅部分、楼梯间、一楼单间、标间、大单间、小单间、套房、过道、水电及其他（成品保护费、材料搬运及二次转运、室内外日常清洁除渣费），并无储物间、餐厅等工程内容，故对原告主张的一楼卫生间、储物间、餐厅属增加工程量予以确认。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年7月6日，原、被告签订《易尚国际装饰装修工程施工合同》，主要约定：被告将位于湄潭县××街道乌鸭坝的好日子民宿酒店装修工程发包给原告；工程期限：2018年7月6日至11月6日；工程价款480,000元；工程增项时，被告应当根据工程量适当延长工期，并在工程变更协议中予以注明；工程进度90%时支付工程款250,000元，剩余每月支付20,000元；双方未办理竣工验收手续前，被告不得入住，如被告擅自入住，视同验收合格，由此造成的损失由被告承担；被告无正当理由未按合同约定期限支付第二、三次工程款，应当向原告按日支付迟延部分工程款2‰的违约金，但累计不得超过工程款造价总金额的20%。 合同履行过程中，增加了一楼卫生间、储物间、餐厅装修工程，但双方对该部

湄潭县易尚装饰有限责任公司与张小忠装饰装修合同纠纷一审民事判决书

贵州省湄潭县人民法院民 事 判 决 书（2019）黔0328民初3513号原告（反诉被告）：湄潭县易尚装饰有限责任公司，住所地贵州省遵义市湄潭县湄江街道麒龙二号路。 统一社会信用代码：91520328MA6DNW563R。 法定代表人：夏孝华，总经理。 委托诉讼代理人：刘双敏，贵州名城（湄潭）律师事务所律师。 被告（反诉原告）：张小忠，男，汉族，1979年1月2日出生，住贵州省湄潭县。 委托诉讼代……