建设工程施工合同纠纷 （2014）抚中民一终字第00106号

依法成立的合同受法律保护，合同当事人应按合同约定及时履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。对于原告要求被告支付1#厂房工程款431009.19元（含工程价款373572.43元，迟延支付利息57436.76元）一节，因原告已经按照合同约定完成1#厂房钢结构部分构件，且被告对部分构件质量和价款均无异议，故本院对原告要求给付1#厂房工程价款373572.43元的诉请予以支持。由于被告原因，致使原告完成1#厂房钢构部分构件后无法进场施工，延误工期，故本院对原告要求被告支付迟延履行的债务利息57436.76元予以支持，则被告应当支付原告1#厂房工程款总计431009.19元。对于被告辩称1#厂房钢构部分存在锈蚀、油漆脱落等问题，要求从1#厂房工程价款中扣除5万元一节，因被告未提供充分证据证明，对其辩称本院不予认可。依据原、被告签订的合同及工程报价单，原告应当为被告2#厂房安装宝钢生产的围护板。原告没有为被告2#厂房安装宝钢生产的围护板，导致厂房使用后出现锈蚀等质量问题，双方诉争已经法院判决并执行完毕。原告依据合同规定在该工程无质量异议之日一年后，方可索要质保金，现尚不足一年，故本院对原告要

依法成立的合同受法律保护，合同当事人应按合同约定及时履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。对于原告要求被告支付1#厂房工程款431009.19元（含工程价款373572.43元，迟延支付利息57436.76元）一节，因原告已经按照合同约定完成1#厂房钢结构部分构件，且被告对部分构件质量和价款均无异议，故本院对原告要求给付1#厂房工程价款373572.43元的诉请予以支持。由于被告原因，致使原告完成1#厂房钢构部分构件后无法进场施工，延误工期，故本院对原告要求被告支付迟延履行的债务利息57436.76元予以支持，则被告应当支付原告1#厂房工程款总计431009.19元。对于被告辩称1#厂房钢

辽宁省抚顺市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）抚中民一终字第00106号上诉人（原审原告）辽宁龙士达钢结构股份有限公司，住所地辽宁省新民市。法定代表人陈鹏飞，该公司董事长。委托代理人田立斌，该公司员工。委托代理人谭笑，辽宁光杰律师事务所律师。被上诉人（原审被告）抚顺欧柏丽电器成套制造有限公司，住所地辽宁省抚顺市经济开发区。法定代表人赵振路，该公司董事长。委托代理人李冰、唐治忠，辽宁文博律师……