建设工程施工合同纠纷 （2021）鲁02民终4359号

一方面，从录音资料本身内容看，参与其中的当事人并未就调整价格达成一致意见，另一方面，根据合同约定，若发生工期顺延和现场签证的，应由乙方提出报告经青建公司现场施工人员、商务人员、项目经理共同签字确认，派威尔公司施工过程中发现地质条件异常需要调整价格应以签证形式向青建公司提出并进行确认。因此，关于派威尔公司的该主张，一审法院不予采信。关于派威尔公司提出申请要求对涉案工程造价进行鉴定，双方签订的合同已就结算方式进行了明确约定，因此，关于派威尔公司的该申请，一审法院不予准许。关于青建公司主张派威尔公司的工程款中应扣除水电费62065元、保函费用44581.39元、审计费108056元，一审法院认为，根据双方合同约定水电费应由派威尔公司负担，青建公司垫付的可以从工程款中扣除，因此水电费62065元应予扣除。关于保函费用，虽然派威尔公司承诺发生的保函费用由其负担，青建公司提交的银行回单、付款申请单等证据证明该费用实际发生，一审法院认为，一方面，青建公司提交的银行回单数额与承诺函载明的保函费用数额不一致，且付款申请时间在承诺函作出时间之前，青建公司未对此作出合理解释，另一方面，青建公司未提交担保公司

一方面，从录音资料本身内容看，参与其中的当事人并未就调整价格达成一致意见，另一方面，根据合同约定，若发生工期顺延和现场签证的，应由乙方提出报告经青建公司现场施工人员、商务人员、项目经理共同签字确认，派威尔公司施工过程中发现地质条件异常需要调整价格应以签证形式向青建公司提出并进行确认。因此，关于派威尔公司的该主张，一审法院不予采信。关于派威尔公司提出申请要求对涉案工程造价进行鉴定，双方签订的合同已就结算方式进行了明确约定，因此，关于派威尔公司的该申请，一审法院不予准许。关于青建公司主张派威尔公司的工程款中应扣除水电费62065元、保函费用44581.39元、审计费108056元，一审法院认为，根

山东省青岛市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）鲁02民终4359号 上诉人（原审原告）：青岛派威尔工程有限公司，住所地青岛市崂山区。统一社会信用代码：91xx82。 法定代表人：林琦，总经理。 委托诉讼代理人：吕妮妮，山东盈涛律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李春超，山东盈涛律师事务所律师。 上诉人（原审被告）：青建集团股份公司，住所地青岛市市北区，统一社会信用代码：91xx28。 法……