装饰装修合同纠纷 (2019)渝0120民初4455号

案号
(2019)渝0120民初4455号
法院
重庆市璧山区人民法院
案由
装饰装修合同纠纷
年份
2019
地域
重庆市
裁判日期
2019-10-30

裁判要旨

原、被告双方签订的《重庆市家庭居室装饰装修工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示,其内容不违反法律强制性规定,应属有效合同,双方当事人均应按照约定履行各自的义务。 原告按约定付款后,被告仅施工部分装修工程后便再未按约定履行装修施工和代购装修主材的义务,违反了合同的约定,理应承担相应的责任。 根据双方签订的《重庆市家庭居室装饰装修工程施工合同》第十三条的约定:“13.4由于乙方原因造成工期延误,按合同价0.1%/天向甲方支付违约金,甲方可向乙方发催告通知,乙方在收到通知7日后仍未完工的,甲方有权解除合同。” 原告按合同约定向被告支付款项后,被告仅进场施工一部分,便再未继续履行装修义务,其违约行为已导致合同目的不能实现,故原告要求解除合同的主张,本院予以支持。 经原告与被告在《工地核算表》中确认,原告向被告付款共计84000元,被告履行装修义务共计产生工程款60368元,此后被告并未继续履行装修以及代购装修主材的义务,应当将剩余23632元退还原告。 关于资金占用损失,因被告未继续履行装修及代购主材的合同义务,其已构成违约,其占用原告资金应当向原告支付资金占用损失。 原告要求被告支付20

摘要

王晶与重庆面对面装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

重庆市璧山区人民法院民 事 判 决 书(2019)渝0120民初4455号原告:王晶,女,汉族,生于1980年11月20日,住辽宁省辽阳县。 委托诉讼代理人:朱成义,重庆景誉律师事务所律师。 被告:重庆面对面装饰工程有限公司,住所地重庆市江北区五江路9号负2-1,统一社会信用代码915001055634743146。 法定代表人:童学飞。 原告王晶与被告重庆面对面装饰工程有限公司(以下简称面对面公……