建设工程施工合同纠纷 （2021）鲁04民终101号

原告（反诉被告）佳源公司与被告（反诉原告）悦兰酒店签订的《台儿庄悦兰酒店装饰工程施工合同》，系双方的真实意思表示，内容不违反法律法规的强制性规定，为合法有效合同。合同签订后，双方均应严格按照合同的约定履行各自的义务。根据合同约定，案涉工程的开工日期为2019年12月10日，竣工日期为2020年4月15日，故佳源公司正常情况下应在2020年4月15日之前完成案涉工程的施工。因突发新冠疫情，疫情防控期间（2020年1月21日-2020年3月21日）无法进行施工，受此不可抗力影响，工期应相应顺延60天。另外，在案涉工程施工过程中，出现设计变更、工程量增加的情形，亦对工期造成一定的延误，结合双方签字确认的工作联系单（函），该院酌定工期应相应顺延23天。因此，案涉工程的工期在排除因设计变更和不可抗力造成的延误后，应顺延至2020年7月7日。然而根据山东省枣庄市运兴公证处于2020年7月28日所作的公证可以看出，截至该日案涉工程现场无装修施工人员工作，案涉工程亦未装修完毕。因此，佳源公司未能按照约定及时完成案涉工程的施工，其行为已构成违约，悦兰酒店单方解除合同，符合合同第2.3.3条第二款的约定，

原告（反诉被告）佳源公司与被告（反诉原告）悦兰酒店签订的《台儿庄悦兰酒店装饰工程施工合同》，系双方的真实意思表示，内容不违反法律法规的强制性规定，为合法有效合同。合同签订后，双方均应严格按照合同的约定履行各自的义务。根据合同约定，案涉工程的开工日期为2019年12月10日，竣工日期为2020年4月15日，故佳源公司正常情况下应在2020年4月15日之前完成案涉工程的施工。因突发新冠疫情，疫情防控期间（2020年1月21日-2020年3月21日）无法进行施工，受此不可抗力影响，工期应相应顺延60天。另外，在案涉工程施工过程中，出现设计变更、工程量增加的情形，亦对工期造成一定的延误，结合双方签字确

山东省枣庄市中级人民法院民 事 判 决 书(2021)鲁04民终101号上诉人（原审原告、反诉被告）：镇江市佳源建设工程有限公司，住所地江苏省镇江市扬中市三茅街道润泰雅苑907室。法定代表人：倪刚，总经理。委托诉讼代理人：何海峰，江苏汇建律师事务所律师。上诉人（原审被告、反诉原告）：枣庄悦兰酒店管理有限公司，住所地山东省枣庄市台儿庄区运河大道5151号（丽水御园小区二号商铺）。法定代表人：颜超，执……