建设工程施工合同纠纷 （2017）甘10民终693号

赛福特公司提交的消防工程施工合同中无开工日期和竣工日期，不具备建设工程合同的基本要件，盛世明珠公司提交的合同具备建设工程合同的基本要件，合法有效，故本案合同应以盛世明珠公司提交的消防工程施工合同为依据确定双方的权利义务。原、被告之间成立建设工程承包合同法律关系，双方应严格按照合同约定全面履行各自的义务。赛福特公司未按照合同约定的竣工日期竣工，亦未按照合同约定办理消防验收报告及消防相关主管部门的手续证照，已完成的工程部分不符合验收标准，属违约行为。盛世明珠公司在赛福特公司违约后通知整改未果，另行聘请专业人员施工，并自行委托检验，减少了因赛福特公司违约造成的损失，盛世明珠公司因防止损失扩大而支出的合理费用，应由赛福特公司承担。故盛世明珠公司在扣减合理费用后应继续履行支付剩余工程款的义务，赛福特公司该项诉讼请求成立，予以支持。关于合理费用的确定，应以盛世明珠公司与陕西华恒实业有限公司庆阳分公司签订的工程承包合同中约定的工程价款68000元为准，盛世明珠公司自行列项及报价未经对方或第三方认可，不予采信。关于赛福特公司要求盛世明珠公司承担违约金的请求，因赛福特公司违约，盛世明珠公司未按照合同约定

赛福特公司提交的消防工程施工合同中无开工日期和竣工日期，不具备建设工程合同的基本要件，盛世明珠公司提交的合同具备建设工程合同的基本要件，合法有效，故本案合同应以盛世明珠公司提交的消防工程施工合同为依据确定双方的权利义务。原、被告之间成立建设工程承包合同法律关系，双方应严格按照合同约定全面履行各自的义务。赛福特公司未按照合同约定的竣工日期竣工，亦未按照合同约定办理消防验收报告及消防相关主管部门的手续证照，已完成的工程部分不符合验收标准，属违约行为。盛世明珠公司在赛福特公司违约后通知整改未果，另行聘请专业人员施工，并自行委托检验，减少了因赛福特公司违约造成的损失，盛世明珠公司因防止损失扩大而支出的

甘肃省庆阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）甘10民终693号上诉人（原审被告）：庆阳盛世明珠商贸有限公司，住所地：庆阳市西峰区凤凰路2号。法定代表人：时志明，该公司总经理。委托诉讼代理人：时志忠，男，汉族，庆阳盛世明珠商贸有限公司经理。委托诉讼代理人：司立刚，男，汉族，庆阳盛世明珠商贸有限公司副经理。被上诉人（原审原告）甘肃赛福特消防科技有限公司，住所地：兰州市七里河区西津东路570号……