买卖合同纠纷 （2019）皖01民终10497号

庐江四建公司因承建案涉工程需要向安徽建材庐江分公司购买混凝土，并签订买卖合同，且加盖了公司印章，同时，安徽建材庐江分公司亦向庐江四建公司承建的案涉工地提供了混凝土，实际履行了该份合同，故双方存在买卖合同关系，予以确认。一审庭审中，庐江四建公司辩称该枚印章系张述东私自雕刻，因庐江四建公司对此主张未举证证明，不予采信。因合同约定工程主体封顶付至总货款70%，现案涉工程已交付使用，现安徽建材庐江分公司要求支付该部分货款，即1477959.36元（2111370.51元×70%），于法有据，予以支持。当事人已付货款35万元，庐江四建公司还需支付货款1127959.36元。因安徽建材庐江分公司未举证证明合同约定的给付条件竣工验收已成就，故其要求支付剩余部分货款，不予支持。案涉工程系竣工交付使用，而不是建设过程中暂停施工，故安徽建材庐江分公司要求依据合同约定的因停工或停用混凝土超过30天的，在停用混凝土之日起45日内付清货款，不符合双方约定，不予支持。庭审中，庐江四建公司陈述案涉工程于2018年3月或4月份交付使用，合同约定工程主体封顶付至总货款的70%，故庐江四建公司最迟于2018年4月底支付7

庐江四建公司因承建案涉工程需要向安徽建材庐江分公司购买混凝土，并签订买卖合同，且加盖了公司印章，同时，安徽建材庐江分公司亦向庐江四建公司承建的案涉工地提供了混凝土，实际履行了该份合同，故双方存在买卖合同关系，予以确认。一审庭审中，庐江四建公司辩称该枚印章系张述东私自雕刻，因庐江四建公司对此主张未举证证明，不予采信。因合同约定工程主体封顶付至总货款70%，现案涉工程已交付使用，现安徽建材庐江分公司要求支付该部分货款，即1477959.36元（2111370.51元×70%），于法有据，予以支持。当事人已付货款35万元，庐江四建公司还需支付货款1127959.36元。因安徽建材庐江分公司未举证证明

安徽省合肥市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）皖01民终10497号上诉人（原审原告）：安徽建工合肥建材有限公司庐江分公司，住所地安徽省庐江县同大镇工业集中区，统一社会信用代码91340124MA2MQ9FG3M。负责人：徐礼栋，经理。委托诉讼代理人：常凯，安徽径桥律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：庐江县第四建筑安装有限公司，住所地安徽省庐江县矾山镇，统一社会信用代码913401247……