装饰装修合同纠纷 （2019）辽14民终2256号

张建、杨燕清之间的装饰装修合同关系，合法有效，应受法律保护。现双方当事人对案涉工程违约应否承担赔偿责任存在争议。首先，张建主张的房租损失每天438元，延迟开业96天，合计42048元。对此，杨燕清虽然不予认可，但从张建提供的双方微信聊天记录中可以看出，双方签订协议后，杨燕清进行施工，双方口头约定工期50天，2018年11月26日正式完工并交付给张建，双方均认可，2018年10月中旬，杨燕清向张建交付了店面钥匙，此后张建自行对该工程进行了收尾，根据双方签订的装修协议书第五条施工要求：“…耽误工期乙方无条件接受甲方处理处罚”，故法院对房租损失42048元予以确认。其次，关于张建要求杨燕清因工期违约，延迟开业，招聘美容师6人已支付工资63000元的诉请，并未发生实际支出，无法律依据和事实依据，法院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决：一、杨燕清于本判决生效后十日内一次性给付张建因工期违约的房租损失款款42048元；二、驳回张建的其他诉讼请求。一审案件受理费2400元，由张建承担1000元，由杨燕清承担1400元。二审查明的事

张建、杨燕清之间的装饰装修合同关系，合法有效，应受法律保护。现双方当事人对案涉工程违约应否承担赔偿责任存在争议。首先，张建主张的房租损失每天438元，延迟开业96天，合计42048元。对此，杨燕清虽然不予认可，但从张建提供的双方微信聊天记录中可以看出，双方签订协议后，杨燕清进行施工，双方口头约定工期50天，2018年11月26日正式完工并交付给张建，双方均认可，2018年10月中旬，杨燕清向张建交付了店面钥匙，此后张建自行对该工程进行了收尾，根据双方签订的装修协议书第五条施工要求：“…耽误工期乙方无条件接受甲方处理处罚”，故法院对房租损失42048元予以确认。其次，关于张建要求杨燕清因工期违约

辽宁省葫芦岛市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）辽14民终2256号上诉人（原审被告）：杨燕清，男，1968年10月20日生，汉族，教师，住葫芦岛市连山区。委托诉讼代理人：邱续，辽宁开智律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：张建，男，1983年7月10日生，蒙古族，个体，住葫芦岛市连山区。委托诉讼代理人：刘彩霞（张建妻子），1983年6月12日生，汉族，个体，住葫芦岛市连山区。委托诉讼代理……