（2013）济民五终字第531号

根据马士泉与滕振升2011年11月2日所签订的补充协议内容“乙方将屋面上板施工至一半时，甲方再付乙方2万元”的约定，马士泉已经将工程完工至一半以上，滕振升应当按约定支付马士泉工程款2万元。双方还约定“屋面板全部完工付至合同价的70%，待业主验收合格后付至合同价的95%…”，虽双方在原合同中约定了合同造价“约14万元”，但还约定了“最后按实际工程量结算”，且双方在补充协议中第一条摘除了原合同中部分工程内容，故合同价款不明确，应按实际工程量结算后确定，对马士泉此部分诉讼请求，不予支持。马士泉还主张了双方合同外工程款和购买材料款，因马士泉所举证据不足以证实其主张，亦不予支持。马士泉还要求滕振升支付逾期付款给其造成的经济损失，因双方均不能举出足以证实的证据证明屋面上板施工至一半的时间，原审法院以双方在补充协议中约定的完工日2011年11月9日认定，滕振升应当自2011年11月9日起以2万元为基数，按中国人民银行同期贷款利率支付马士泉经济损失至判决生效之日止。据此，原审法院根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十二条、第二百六十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第六十八条

根据马士泉与滕振升2011年11月2日所签订的补充协议内容“乙方将屋面上板施工至一半时，甲方再付乙方2万元”的约定，马士泉已经将工程完工至一半以上，滕振升应当按约定支付马士泉工程款2万元。双方还约定“屋面板全部完工付至合同价的70%，待业主验收合格后付至合同价的95%…”，虽双方在原合同中约定了合同造价“约14万元”，但还约定了“最后按实际工程量结算”，且双方在补充协议中第一条摘除了原合同中部分工程内容，故合同价款不明确，应按实际工程量结算后确定，对马士泉此部分诉讼请求，不予支持。马士泉还主张了双方合同外工程款和购买材料款，因马士泉所举证据不足以证实其主张，亦不予支持。马士泉还要求滕振升支付逾

山东省济南市中级人民法院民 事 判 决 书（2013）济民五终字第531号上诉人（原审原告）马士泉，男，1974年8月1日出生，汉族，无业，住山东省高唐县。委托代理人韩光福，山东海扬律师事务所律师。委托代理人董新涛，山东海扬律师事务所律师。上诉人（原审被告）滕振升，男，1981年1月2日出生，汉族，无业，原籍山东省日照市，现住济南市。委托代理人张跻波，山东舜元律师事务所律师。上诉人马士泉与上诉人滕……