建设工程施工合同纠纷 （2017）青28民终146号

建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。本案中，原、被告双方于2012年4月20日、2012年6月10日签订二份《建设工程施工合同》，双方当事人意思表示真实，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，故合法、有效。《中华人民共和国合同法》第八条规定“依法成立的合同，受法律保护”、第六十条“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”。按照《建设工程施工合同》第25.3条的约定，发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，因发包人资金紧张迟延支付工程款，承包人承诺不停工，并放弃追究发包人违约责任的权利。虽然合同约定庆华公司在欠付原告工程款时，原告不能停工，但在2013年6月16日原告向被告呈报《工程周报》中因被告资金不到位，无法购买材料，要求停止施工，被告方监理是签字同意的，故停工是双方当事人意思一致的表示。同时，当事人并未约定吉天公司停工需以工程款结算为前提条件。《中华人民共和国合同法》第九十四条规定“有一列情形之一的，当事人可以解除合同，……（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的”。该工程停工至原告起诉之日已过

建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。本案中，原、被告双方于2012年4月20日、2012年6月10日签订二份《建设工程施工合同》，双方当事人意思表示真实，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，故合法、有效。《中华人民共和国合同法》第八条规定“依法成立的合同，受法律保护”、第六十条“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”。按照《建设工程施工合同》第25.3条的约定，发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，因发包人资金紧张迟延支付工程款，承包人承诺不停工，并放弃追究发包人违约责任的权利。虽然合同约定庆华公司在欠付原告工程款时，原告不能

青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院民 事 判 决 书（2017）青28民终146号上诉人（原审被告）：格尔木庆华矿业有限责任公司，住所地：格尔木市乌图美仁乡尕林格，统一社会信用代码：632801110004828。法定代表人：王成隆，该公司董事长。委托诉讼代理人：曹鹏举，男，汉族，1975年5月7日生,青海庆华矿冶煤化集团职工。委托诉讼代理人：霍桂香，女，汉族，1984年10月17日生,青海庆……