建设工程施工合同纠纷 （2014）本民一终字第00013号

华美公司与实华公司签订的两份建设工程施工合同，系双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，故属合法有效。因富虹公司房地产项目全线停工，华美公司从实华公司分包的消防工程也随之停工。后期富虹公司房地产项目部复工后，已通知实华公司复工，实华公司未及时通知华美公司复工，未完的消防工程已被富虹公司发包给他人，施工合同的目的不能实现，实华公司已构成违约，应依法承担违约责任。华美公司实际完成的工程价款为296296.44元，扣除已付工程款13万元，尚欠工程款166296.44元。华美公司请求判令实华公司给付尚欠工程价款166296.44元的诉讼请求成立，应予以支持。华美公司要求实华公司赔偿其经济损失210860.08元、承担违约金63258.02元的诉讼请求，既无合同约定，也无证据佐证，不应予以支持，可以相应保护未完工程价款的利息损失。华美公司提供的已支付工人工资10万元，证据不足，且实华公司对此又持有异议，故不应予以采信。华美公司要求富虹公司给付尚欠工程款并承担违约责任的诉讼请求，没有事实及法律依据，不应予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条之规定，判决如下：一、被告辽宁实

华美公司与实华公司签订的两份建设工程施工合同，系双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，故属合法有效。因富虹公司房地产项目全线停工，华美公司从实华公司分包的消防工程也随之停工。后期富虹公司房地产项目部复工后，已通知实华公司复工，实华公司未及时通知华美公司复工，未完的消防工程已被富虹公司发包给他人，施工合同的目的不能实现，实华公司已构成违约，应依法承担违约责任。华美公司实际完成的工程价款为296296.44元，扣除已付工程款13万元，尚欠工程款166296.44元。华美公司请求判令实华公司给付尚欠工程价款166296.44元的诉讼请求成立，应予以支持。华美公司要求实华公司赔偿其经济

辽宁省本溪市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）本民一终字第00013号上诉人（原审被告）辽宁实华建筑安装工程有限公司，住所地辽宁省本溪市平山区新欣街32-4栋1号。法定代表人姜文，该公司经理。委托代理人李秀岩，该公司法律顾问。被上诉人（原审原告）本溪华美机电安装有限公，住所地辽宁省本溪市平山区胜利路*号明珠大酒店。法定代表人王戈，该公司经理。委托代理人赵震，辽宁平正律师事务所律师。被上诉人……