建设工程合同纠纷 （2021）闽04民终674号

案涉《林地隧道(进口段)工程劳务分包合同》第二条约定，合同价款1.合同总价：本合同暂定总价(含增值税￥33569305.08元)。其中，不含税价款为30242617.19元，增值税税率为11%，增值税3326687.89元。此价格仅为双方签订合同时暂定价格，最终结算以《工程量及费用清单》所列细目的单价和施工图范围内实际完成的合格工程数量为准。2020年1月10日，双方对《林地隧道（进口段）工程施工劳务分包合同》工程进行第17期验收结算，工程款为25397175.06元。2020年2月25日，中铁十局三公司莆炎项目部出具的《关于办理林地隧道进口段施工劳务分包合同工程决算的通知》中载明：请你公司派专人到项目部办理工程决算相关手续”。在二审中，中铁十局三公司和环宇建筑公司均认可隧道右洞有变更设计方案。综合前述事实，本案工程价款并非以合同固定价结算，2010年1月10日的验收结算是否系最终结算，右洞变更设计方案是否有增加工程量，增量部分是否已计入结算工程款中，一审法院对该部分事实未予查明。为了进一步查清右洞变更设计方案是否存在增加工程量，是否因设计变更造成环宇建筑公司停工窝工损失、双方的结算是

案涉《林地隧道(进口段)工程劳务分包合同》第二条约定，合同价款1.合同总价：本合同暂定总价(含增值税￥33569305.08元)。其中，不含税价款为30242617.19元，增值税税率为11%，增值税3326687.89元。此价格仅为双方签订合同时暂定价格，最终结算以《工程量及费用清单》所列细目的单价和施工图范围内实际完成的合格工程数量为准。2020年1月10日，双方对《林地隧道（进口段）工程施工劳务分包合同》工程进行第17期验收结算，工程款为25397175.06元。2020年2月25日，中铁十局三公司莆炎项目部出具的《关于办理林地隧道进口段施工劳务分包合同工程决算的通知》中载明：请你公司派

福建省三明市中级人民法院民 事 裁 定 书（2021）闽04民终674号上诉人（原审被告、反诉原告）：阜阳市环宇建筑劳务有限公司，住所地安徽省阜阳市颍东区周庄新区1号楼3单元505室。统一社会信用代码：91341203051469378M。法定代表人：苏正书，该公司总经理。委托诉讼代理人：黄国华，男，该公司职员。被上诉人：（原审原告、反诉被告）：中铁十局集团第三工程有限公司，住所地安徽省淮南市田家……