建设工程施工合同纠纷 (2019)内0621民初3306号

案号
(2019)内0621民初3306号
法院
达拉特旗人民法院
案由
建设工程施工合同纠纷
年份
2019
裁判日期
2019-09-06

裁判要旨

里予以评述。 通过开庭审理、庭审举证、质证,本院查明下列事实:原告内蒙古第一电力建设工程有限责任公司(乙方)与被告内蒙古鑫旺再生资源有限公司(甲方)于2012年5月30日签订《内蒙古鑫旺再生资源有限公司建设工程施工合同》,合同编号:XW1GA201206120002,工程名称:120万吨氧化铝项目热电厂1*30Mw、1*4Mw发电供热机组调试工程;合同工期为7个月,于2012年6月1日开始,2012年12月31日竣工;合同价款为固定总价合同为168万元。 在合同履行过程中,原被告双方于2014年5月21日签订《补充合同》一份。 该《补充合同》又增加了原告方的承包范围:1号锅炉修复后调试工程,该增加的工程为固定总价合同,合同总价款40万元,增加的合同工期为三个月,承包人进场时间由发包人提前15日通知。 在该《补充合同》中,双方还约定因被告的原因,造成原告工程延期的损失是在原合同价款的基础上增加20万元的工程款,该涉案工程的合同总价款双方最终约定为228元。 原告依照合同约定进行了施工。 2017年11月5日,涉案工程中的1#号锅炉已经由被告投入使用。 现双方争议的焦点是涉案工程是否已全部

摘要

内蒙古第一电力建设工程有限责任公司与内蒙古鑫旺再生资源有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

内蒙古自治区达拉特旗人民法院民 事 判 决 书(2019)内0621民初3306号原告内蒙古第一电力建设工程有限责任公司,统一社会信用代码:91150200114392794Q。 法定代表人:张某。 委托代理人吴某。 被告内蒙古鑫旺再生资源有限公司,统一社会信用代码:91150621566925360P。 法定代表人:杨某,执行董事。 委托代理人南某。 委托代理人李某。 原告内蒙古第一电力建设工程……