建设工程施工合同纠纷 （2017）冀05民终1731号

当事人对自己的主张应当及时提供证据加以证明。不能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。本案的争议焦点是原告实际完成的工程量是多少，其是否完成在诉讼请求中所主张的后续工程。通过庭审查明，原告于2014年10月15日与被告中国核工业二三建设有限公司苏州分公司在沙河市签订了《沙河天然气液化工程围墙施工合同》，原告按照被告项目部的施工要求完成部分工程后，被告于2015年1月15日按照公司的审批要求支付了原告工程款526，500元，该事实与原告诉状所陈述的事实一致，法院予以确认。2015年10月27日、30日，被告公司以电子邮件的方式，向原告发出了限期开始施工、逾期解除合同的电子邮件。并于2016年5月，就原告剩余合同工程与邢台市新建筑有限公司另行签订了《沙河天然气项目围墙施工合同》。约定开工日期是2016年5月12日，竣工日期是2016年7月15日。工程量包括剩余东、南面墙体装饰，北面墙体除E-F段全部工作。目前该工程已经施工完毕，剩余工程款427，624元已经支付邢台市新建筑有限公司。因为在施工合同中双方约定以书面方式解除合同，因此，被告关于解除合

当事人对自己的主张应当及时提供证据加以证明。不能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。本案的争议焦点是原告实际完成的工程量是多少，其是否完成在诉讼请求中所主张的后续工程。通过庭审查明，原告于2014年10月15日与被告中国核工业二三建设有限公司苏州分公司在沙河市签订了《沙河天然气液化工程围墙施工合同》，原告按照被告项目部的施工要求完成部分工程后，被告于2015年1月15日按照公司的审批要求支付了原告工程款526，500元，该事实与原告诉状所陈述的事实一致，法院予以确认。2015年10月27日、30日，被告公司以电子邮件的方式，向原告发出了限期开始施工

河北省邢台市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）冀05民终1731号上诉人（原审原告）：河北华宇建筑有限责任公司，住所地隆尧县山口路23号。法定代表人：张占辰，该公司总经理。委托诉讼代理人：贾红彩、王建欣，该公司员工。被上诉人（原审被告）：中国核工业二三建设有限公司，住所地北京市顺义区顺康路58号1栋。法定代表人：韩乃山，该公司总经理。委托诉讼代理人：赵现振，河北守敬律师事务所律师。被上诉人……