建设工程分包合同纠纷 （2017）皖01民终5182号

工伤赔偿费用系劳动争议，与此案不属于同一法律关系，应另案处理，也属不当。根据双方《建筑脚手架工程专业分包施工合同》第八条的规定：“由于乙方（悦龙公司）施工操作、指挥不当等原因造成的安全生产事故，一切责任由乙方承担”，悦龙公司员工梅能高在拆除6#楼外架过程中，不慎从外架上踩空跌落，所产生的责任最终应由悦龙公司承担。华力公司本身以人为本，抢救伤者，减少损失的原则，给予先行垫付医疗费及相关保险赔偿的帮助，不能成为悦龙公司逃避合同责任的借口，更不能给华力公司造成经济及诉讼负担。故依据合同华力公司垫付的218624.6元完全可以从本案工程款中扣减。五.关于本案鉴定费109925元，一审法院要求华力公司承担87689元，显失公平，理应由悦龙公司全部承担。六.一审判决华力公司支付工程款利息违背了双方合同的约定，应予纠正。悦龙公司辩称：1、脚手架工期一审认定正确，工期应当从搭架之日到完成拆除为止；2、地库延期问题，悦龙公司已在上诉状中明确，是一审法院认定错误，理由同上诉状；3、已付款部分，我方认为华力公司上诉不能成立，悦龙公司认为一审法院认定已付款多出了58000元；4、工伤问题不在本案审理范围之内。

工伤赔偿费用系劳动争议，与此案不属于同一法律关系，应另案处理，也属不当。根据双方《建筑脚手架工程专业分包施工合同》第八条的规定：“由于乙方（悦龙公司）施工操作、指挥不当等原因造成的安全生产事故，一切责任由乙方承担”，悦龙公司员工梅能高在拆除6#楼外架过程中，不慎从外架上踩空跌落，所产生的责任最终应由悦龙公司承担。华力公司本身以人为本，抢救伤者，减少损失的原则，给予先行垫付医疗费及相关保险赔偿的帮助，不能成为悦龙公司逃避合同责任的借口，更不能给华力公司造成经济及诉讼负担。故依据合同华力公司垫付的218624.6元完全可以从本案工程款中扣减。五.关于本案鉴定费109925元，一审法院要求华力公司承

安徽省合肥市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）皖01民终5182号上诉人(原审原告)：安徽悦龙架业有限公司，住所地安徽省合肥市包河区马鞍山路海顿公馆C3幢1702室，统一社会信用代码91340100695724258T。法定代表人：方守宝，总经理。委托诉讼代理人：王俊，安徽华腾律师事务所律师。上诉人(原审被告)：安徽华力建设集团有限公司，住所地安徽省合肥市庐阳区潜山北路16号，统一社会信用……