建设工程施工合同纠纷 （2016）粤06民终5191号

西樵市政办公室与广州第二公司签订的《施工合同》是双方当事人的真实意思表示，没有违反法律和有关行政法规的规定，合法有效，关于西樵市政办公室与广州第二公司权利义务的约定对双方具有约束力。关于西樵市政办公室请求解除涉讼合同。西樵市政办公室、广州第二公司均确认涉讼工程没有全部完工，且西樵市政办公室明确表示，未完成的工程不再要求广州第二公司施工，而广州第二公司亦表示无法继续施工，故涉讼合同无法继续履行，西樵市政办公室请求解除合同、交付涉讼工程，一审法院予以支持。关于西樵市政办公室请求广州第二公司支付违约金。根据已查明事实，涉讼工程的施工已逾期，但是根据监理单位确认的工程联系单，广州第二公司在施工过程中出现以下情况：1.增加工程量；2.多次出现业主不配合的情况；3.图纸与现场不符，广州第二公司需重新报价；4.部分设计需要变更，需重新确定施工方案。其中，沿街住户的协商、沟通工作系由西樵市政办公室负责，但在施工过程中仍多次出现住户阻挠施工的情况，致使施工受阻；而工程量增加、部分工程重新报价以及重新确定部分工程的施工方案，均导致了施工时间的延长。上述原因均不可归责于广州第二公司，西樵市政办公室未能举证证

西樵市政办公室与广州第二公司签订的《施工合同》是双方当事人的真实意思表示，没有违反法律和有关行政法规的规定，合法有效，关于西樵市政办公室与广州第二公司权利义务的约定对双方具有约束力。关于西樵市政办公室请求解除涉讼合同。西樵市政办公室、广州第二公司均确认涉讼工程没有全部完工，且西樵市政办公室明确表示，未完成的工程不再要求广州第二公司施工，而广州第二公司亦表示无法继续施工，故涉讼合同无法继续履行，西樵市政办公室请求解除合同、交付涉讼工程，一审法院予以支持。关于西樵市政办公室请求广州第二公司支付违约金。根据已查明事实，涉讼工程的施工已逾期，但是根据监理单位确认的工程联系单，广州第二公司在施工过程中出

广东省佛山市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）粤06民终5191号上诉人（原审原告）：佛山市南海区西樵镇市政管理办公室，住所地广东省佛山市南海区西樵镇政府大院市政*楼。负责人：陈俊勋，主任。委托诉讼代理人:梁锦耀，广东循理律师事务所律师。委托诉讼代理人：金三宝，广东循理律师事务所律师。被上诉人（原审被告）:广州市第二装修有限公司，住所地广东省广州市越秀区越秀北路安乐道4、6号，组织机构代码……