建设工程施工合同纠纷 （2014）广民终字第164号

四川省邮政公司广元市分公司将青川县关庄、三锅邮政支局的（综合楼）灾后重建工程发包给被上诉人广元市顺达建筑有限公司承建，双方签订了《建设工程施工合同》，该合同系双方当事人的合意，且竣工的综合楼已验收合格，该合同合法有效。青川县三锅邮政支局的房屋钥匙已于2013年4月11日移交给上诉人，并办理了钥匙交接清单。双方无异议。关庄邮政支局的房屋钥匙虽于2013年8月移交，但由于被上诉人广元市顺达建筑有限公司在修建该综合楼过程中，拖欠材料供应商的款项未付清，材料供应商阻止交房，致上诉人无法进场装修，其责任在被上诉人广元市顺达建筑有限公司，而事实上关庄邮政支局的房屋至今未移交。故上诉人四川省邮政公司广元市分公司要求被上诉人广元市顺达建筑有限公司交付经验收合格的青川县关庄、三锅邮政支局生产用房主体工程合法有据，应予以支持。上诉人四川省邮政公司广元市分公司要求被上诉人广元市顺达建筑有限公司赔偿损失问题：一是按双方签订的《建设工程施工合同》约定，竣工日期为2010年8月19日，合同工期总天数为120天，被上诉人广元市顺达建筑公司虽将三锅邮政支局的主体工程已移交上诉人，但关庄邮政支局的主体工程至今未向上诉人

四川省邮政公司广元市分公司将青川县关庄、三锅邮政支局的（综合楼）灾后重建工程发包给被上诉人广元市顺达建筑有限公司承建，双方签订了《建设工程施工合同》，该合同系双方当事人的合意，且竣工的综合楼已验收合格，该合同合法有效。青川县三锅邮政支局的房屋钥匙已于2013年4月11日移交给上诉人，并办理了钥匙交接清单。双方无异议。关庄邮政支局的房屋钥匙虽于2013年8月移交，但由于被上诉人广元市顺达建筑有限公司在修建该综合楼过程中，拖欠材料供应商的款项未付清，材料供应商阻止交房，致上诉人无法进场装修，其责任在被上诉人广元市顺达建筑有限公司，而事实上关庄邮政支局的房屋至今未移交。故上诉人四川省邮政公司广元市分

四川省广元市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）广民终字第164号上诉人（原审原告）四川省邮政公司广元市分公司（原广元市邮政局）。法定代表人何江，经理。委托代理人王剑，四川天称律师事务所律师。委托代理人冯建桥，四川天称律师事务所律师。被上诉人（原审被告）广元市顺达建筑有限公司。法定代表人张仲平，经理。委托代理人裴志刚，四川通慧律师事务所律师。上诉人四川省邮政公司广元市分公司与被上诉人广元市顺……