建设工程施工合同纠纷 （2015）泉民终字第3300号

南安六建和新侨中学签订的《建设工程施工合同》主体资格合法、当事人意思表示真实，内容不违反法律规定，应确认有效，当事人应按合同约定履行并受合同约束。南安六建依据合同进行南安市新侨中学办公综合楼工程的施工，主体工程于2007年1月2日完工。根据《建设工程施工合同》约定，新侨中学应在基础完成后，付款420000元；第三层混凝土板浇灌后付420000元；屋面板混凝土浇灌后付款500000元，并退回履约保证金100000元。根据上述有关约定，新侨中学在工程封顶后应支付1440000元给南安六建。但新侨中学未按合同约定期限支付进度款，至2007年1月仅支付850000元，违反合同关于进度款支付金额和期限的约定，应承担相应的违约责任。根据合同约定，发包人未能按约定日期支付工程款、进度款，致使施工不能正常进行的，承包人可就延误的工期以书面形式向工程师提出报告，工程师在收到报告后14天内予以确认，南安六建于2005年8月10日向新侨中学发出《施工工期顺延申请报告》，要求顺延工期。新侨中学派驻的工程师苏昆服收到《施工工期顺延申请报告》后在报告上签署“属实”，确认工期的顺延原因属实。合同同时约定，发包人不按

南安六建和新侨中学签订的《建设工程施工合同》主体资格合法、当事人意思表示真实，内容不违反法律规定，应确认有效，当事人应按合同约定履行并受合同约束。南安六建依据合同进行南安市新侨中学办公综合楼工程的施工，主体工程于2007年1月2日完工。根据《建设工程施工合同》约定，新侨中学应在基础完成后，付款420000元；第三层混凝土板浇灌后付420000元；屋面板混凝土浇灌后付款500000元，并退回履约保证金100000元。根据上述有关约定，新侨中学在工程封顶后应支付1440000元给南安六建。但新侨中学未按合同约定期限支付进度款，至2007年1月仅支付850000元，违反合同关于进度款支付金额和期限的

福建省泉州市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）泉民终字第3300号上诉人（原审被告）福建省南安市新侨中学，住所地福建省南安市洪濑镇溪霞村。组织机构代码：48939009－0。法定代表人尤春生，该校校长。委托代理人张其水、周辅春，福建致一律师事务所律师。被上诉人（原审原告）福建省南安市第六建设工程有限公司，住所地福建省南安市洪濑镇洪濑街。组织机构代码：76175058－6。法定代表人高琼芬，……