（2015）抚中民终字第00436号

原、被告双方达成协议后，均应按照合同之约定全面履行各自义务。原告杨树文带领工人施工完毕后，被告应按照双方之间的协议约定给付工程款。关于工程款问题，原告仅提供一份自书施工作业表证明确系167550元，虽页尾处有韩守才、赵亚东签字，但是法院无从考证其真伪，另外，杨中谞曾出具欠条表明尚欠原告80000元，后经抚顺市顺城区劳动和社会保障监察大队协调，被告已将该笔款项支付完毕，故，原告索要工程款12550元的诉讼请求，法院无法支持；关于因冬季施工每户增加2元，共计4102元一节，虽杨中谞否认此节，但本应由杨中谞包料的工程，杨树文并无购进设备运输材料的义务，杨树文购买设备的结果及有关证人证实，双方之间却有关于增加施工费一节，故，原告的此项诉讼请求，法院予以支持。关于原告主张垫付材料款2746元一节，虽其提供数份收款收据，但是法院无法查证是否属实及所购材料是否全部用于案涉工程，故法院无法支持。关于原告主张返工期间发生的费用49850元一节，因造成返工的原因确系被告方设计指挥有误，在庭审过程中对于返工时间及相关费用均有相应证人证实，故原告的此项主张因依法有据，法院予以支持；关于原告主张被告欠付其工资5

原、被告双方达成协议后，均应按照合同之约定全面履行各自义务。原告杨树文带领工人施工完毕后，被告应按照双方之间的协议约定给付工程款。关于工程款问题，原告仅提供一份自书施工作业表证明确系167550元，虽页尾处有韩守才、赵亚东签字，但是法院无从考证其真伪，另外，杨中谞曾出具欠条表明尚欠原告80000元，后经抚顺市顺城区劳动和社会保障监察大队协调，被告已将该笔款项支付完毕，故，原告索要工程款12550元的诉讼请求，法院无法支持；关于因冬季施工每户增加2元，共计4102元一节，虽杨中谞否认此节，但本应由杨中谞包料的工程，杨树文并无购进设备运输材料的义务，杨树文购买设备的结果及有关证人证实，双方之间却有

辽宁省抚顺市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）抚中民终字第00436号上诉人（原审被告）：杨中谞，男，1972年出生，汉族，住辽宁省大连市经济技术开发区。委托代理人：刘爽，辽宁政德律师事务所律师。委托代理人：李艳丽，辽宁政德律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：杨树文，男，1952年出生，汉族，住辽宁省抚顺县。委托代理人：孙阿馥，辽宁益众律师事务所律师。上诉人杨中谞因劳务合同纠纷一案，不服……