买卖合同纠纷 （2015）厦民终字第613号

根据双方签订的《购销合同》第四条规定：买卖双方签订合同之日起100天内交付。第六条规定：双方签订合同后，付合同总价的40%作为预付款给卖方，在卖方工厂初步验收合格后，买方付合同总价的40%给卖方。本案中，原、华龙公司在2013年10月16日对设备进行初步验收，对确认的质量问题，华龙公司承诺进行整改，但华龙公司没有证据证明其已完成整改并通知兴东公司进行验收。根据双方合同约定，设备初步验收合格后，买方付总价的40%给卖方，因双方对设备未再重新进行验收，确定设备是否合格，故，华龙公司提出的“先履行”的辩解意见，不能成立。华龙公司至今未将设备交付给兴东公司，已构成违约。根据双方签订的《购销合同》第七条规定，卖方延期交货超过60天，买方有权取消合同。因此，兴东公司请求解除合同，符合双方约定，原审法院予以支持。综上所述，原审法院认为，双方签订的《购销合同》是双方当事人的真实意思表示，合法有效。双方当事人理应切实履行各自的权利和义务。从本案事实看，兴东公司已经履行了给付预付款的义务，华龙公司收到40%预付款后理应按约通知兴东公司验收设备，但华龙公司整改后至今未通知兴东公司对设备进行验收，致使兴东公司

根据双方签订的《购销合同》第四条规定：买卖双方签订合同之日起100天内交付。第六条规定：双方签订合同后，付合同总价的40%作为预付款给卖方，在卖方工厂初步验收合格后，买方付合同总价的40%给卖方。本案中，原、华龙公司在2013年10月16日对设备进行初步验收，对确认的质量问题，华龙公司承诺进行整改，但华龙公司没有证据证明其已完成整改并通知兴东公司进行验收。根据双方合同约定，设备初步验收合格后，买方付总价的40%给卖方，因双方对设备未再重新进行验收，确定设备是否合格，故，华龙公司提出的“先履行”的辩解意见，不能成立。华龙公司至今未将设备交付给兴东公司，已构成违约。根据双方签订的《购销合同》第七条

福建省厦门市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）厦民终字第613号上诉人（原审被告、反诉原告）深圳市华龙精密模具有限公司。法定代表人徐勇。委托代理人顾涛、吴帆，福建东方格致律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）福建兴东电子科技有限公司，（翔安）产业区同龙二路589号。法定代表人颜秋萍，董事长。委托代理人张传江、徐小川，福建建达（泉州）律师事务所律师。上诉人深圳市华龙精密模具有限公司（……