装饰装修合同纠纷 （2019）鄂0302民初711号
裁判要旨
双方签订的《十堰市家庭居室装饰装修工程施工合同》《委托代购服务合同》不违反法律规定，应认定为有效。 虽然一号信息科技公司在《十堰市家庭居室装饰装修工程施工合同》只是见证方，但实际与名鼎装饰设计中心共同开展经营活动，共同履行合同义务、享受经营利益，也应认定为合同相对人，应与名鼎装饰设计中心一起对合同相对方承担责任。 王元超虽然曾在其他组织和个人为义务人的还款协议上签名，但其他组织无经办人在协议上签名，个人也未在协议上签名，该协议尚未成立。 名鼎装饰设计中心、一号信息科技公司未按约履行合同义务构成违约，应承担违约责任。 现名鼎装饰设计中心、一号信息科技公司不能履行合同，王元超主张解除合同并返还52957元应予支持。 双方在合同中未约定开工时间，王元超亦不能证明已通知名鼎装饰设计中心、一号信息科技公司开工，主张名鼎装饰设计中心、一号信息科技公司按合同中延误工期、延迟交货的违约行为承担责任不应支持。 涉案合同是因名鼎装饰设计中心、一号信息科技公司不能履行合同义务所致，名鼎装饰设计中心、一号信息科技公司应向王元超承担赔偿损失的违约责任，自收款之日起按年利率6%向王元超赔偿利息损失。 依照《中华人
摘要
王元超与十堰市名鼎装饰设计中心、十堰一号信息科技有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
湖北省十堰市茅箭区人民法院民 事 判 决 书(2019)鄂0302民初711号原告：王元超，男，汉族，1975年6月出生，住湖北省房县。 委托代理人：陈蓬，湖北武当律师事务所律师。 代理权限：代为承认、放弃、变更诉讼请求，上诉、反诉、和解、调解。 委托代理人：王子扬，湖北武当律师事务所实习律师。 代理权限：一般代理。 被告：十堰市名鼎装饰设计中心。 住所地：湖北省十堰市茅箭区上海路大学星城时代广场……