建设工程施工合同纠纷 （2017）新32民终357号

双方均未严格按照合同约定履行义务，对此应各自承担责任，没有法律依据，应予以纠正。2、重庆跨越公司提交的支付工程款凭据能够证明皮山县第一中学未按合同约定期限支付工程进度款，致使上诉人无法正常施工，但是又必须支付项目管理人员的工资，根据《最高院关于审理建设工程合同纠纷案件暂行意见》第二十二条“发包人未按建筑工程合同约定支付工程进度款致使停工、窝工的，承包人可以顺延工程工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失”。因此，皮山县第一中学应当赔偿重庆跨越公司停工期间向项目管理人员支付工资的损失。皮山县第一中学辩称，重庆跨越公司索要窝工损失及利息没有依据，工程至今没有完工，消防设备至今未安装。请求依法驳回重庆跨越公司上诉请求。上诉人皮山县第一中学上诉请求：1、撤销一审判决第三项，判令由重庆跨越公司退还超付的工程款991000元。2、一、二审案件受理费由重庆跨越公司负担。事实和理由：2011年7月，双方订立了皮山县一中职工集资楼工程施工合同，合同总造价1557.4万元。后因工程需要，双方又将涉案工程的附属项目交由重庆跨越公司施工，竣工后因重庆跨越公司施工的内容存在重大变更，双方在结算问题上发生争议。根据一

双方均未严格按照合同约定履行义务，对此应各自承担责任，没有法律依据，应予以纠正。2、重庆跨越公司提交的支付工程款凭据能够证明皮山县第一中学未按合同约定期限支付工程进度款，致使上诉人无法正常施工，但是又必须支付项目管理人员的工资，根据《最高院关于审理建设工程合同纠纷案件暂行意见》第二十二条“发包人未按建筑工程合同约定支付工程进度款致使停工、窝工的，承包人可以顺延工程工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失”。因此，皮山县第一中学应当赔偿重庆跨越公司停工期间向项目管理人员支付工资的损失。皮山县第一中学辩称，重庆跨越公司索要窝工损失及利息没有依据，工程至今没有完工，消防设备至今未安装。请求依法驳回重庆跨

新疆维吾尔自治区和田地区中级人民法院民 事 判 决 书（2017）新32民终357号上诉人(原审原告、反诉被告)：重庆跨越建筑工程有限公司，组织机构代码68624XXXX，住所地重庆市涪陵区新妙镇群益路50号。法定代表人：任特夫，该公司董事长。委托诉讼代理人：张娜，新疆玉都律师事务所律师。上诉人(原审被告、反诉原告)：皮山县第一中学，统一社会信用代码×××，住所地新疆皮山县古鲁巴格路31号。法定代……