建设工程施工合同纠纷 （2017）宁01民终104号

宋启军系被告任命的涉案工程驻工地代表，其有权代表被告签署工程相关手续。被告对宋启军的签字核实后未向法庭提交异议的证据，故对《停工申请》的真实性，法院予以采信。二、零星工程的结算金额。原告主张零星工程的总价款为330958.5元，为此提交工程签证单复印件十七张。被告对原告提交的签证单不认可，同时提交了双方于2015年11月23日最终签字确认的零星工程签证单予以反驳。法院认为，原告提交的证据系复印件，被告不予认可且提交了双方于2015年11月23日对零星工程进行结算的结算单，故法院采信被告提交结算并予以采信，确认零星工程总价款为242084元。一审法院认为，原告与被告签订的《建筑装饰工程施工合同》、《围栏加工制作安装工程合同》系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律规定，为有效合同。原告已按合同约定履行了施工义务且工程竣工验收合格，上述工程总价为5900034元（14#公寓楼装修合同价5572270元+零星签证工程价款242084元+围栏加工制作安装工程价款85680元），扣除质保金282897.5元后，被告应支付拖欠原告的工程款221909.5元（5900034元-已付工程款53952

宋启军系被告任命的涉案工程驻工地代表，其有权代表被告签署工程相关手续。被告对宋启军的签字核实后未向法庭提交异议的证据，故对《停工申请》的真实性，法院予以采信。二、零星工程的结算金额。原告主张零星工程的总价款为330958.5元，为此提交工程签证单复印件十七张。被告对原告提交的签证单不认可，同时提交了双方于2015年11月23日最终签字确认的零星工程签证单予以反驳。法院认为，原告提交的证据系复印件，被告不予认可且提交了双方于2015年11月23日对零星工程进行结算的结算单，故法院采信被告提交结算并予以采信，确认零星工程总价款为242084元。一审法院认为，原告与被告签订的《建筑装饰工程施工合同》

宁夏回族自治区银川市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）宁01民终104号上诉人（原审被告、反诉原告）：宁夏海利达房地产开发有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区清河北街景墨家园140#楼。法定代表人：王某某，该公司董事长。委托诉讼代理人：劳某某，宁夏永合律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：银川惠佳信装饰有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区宁夏日报社商务信息大厦。法定代……