建设工程施工合同纠纷 （2019）粤51民终678号

世田水电厂与电白建设集团之间系建设工程施工合同纠纷，双方原约定工程于2015年年底前完成，但经多次延期电白建设集团仍未能完成工程建设，双方于2018年3月14日签订补充合同，电白建设集团承诺在2018年年底前完成工程建设，但直至补充合同约定期限届满，电白建设集团仍没有组织进场施工，其行为严重违反合同约定，构成根本违约，依法应承担相应的违约责任。现世田水电厂起诉请求解除双方之间的建设工程施工合同及补充合同，电白建设集团也表示同意解除合同，双方就解除合同的意思表示一致，合同依法解除。世田水电厂请求电白建设集团赔偿其经济损失1527995.22元，经查，世田水电厂因本案工程承担招标代理费37000元、招标广告费2400元、监理服务酬金100000元、勘测设计费334500元，合计473900元，现工程因电白建设集团违约而中断，世田水电厂如需再行启动工程建设必需按规定程序重新进行申报和招投标，相关项目费用必须再次支出。故世田水电厂已承担的招标代理费、招标广告费、监理服务酬金和勘测设计费都应认定为因电白建设集团违约而造成的实际经济损失，依法应由违约方承担赔偿责任。另外世田水电厂分三次付给电白建设

世田水电厂与电白建设集团之间系建设工程施工合同纠纷，双方原约定工程于2015年年底前完成，但经多次延期电白建设集团仍未能完成工程建设，双方于2018年3月14日签订补充合同，电白建设集团承诺在2018年年底前完成工程建设，但直至补充合同约定期限届满，电白建设集团仍没有组织进场施工，其行为严重违反合同约定，构成根本违约，依法应承担相应的违约责任。现世田水电厂起诉请求解除双方之间的建设工程施工合同及补充合同，电白建设集团也表示同意解除合同，双方就解除合同的意思表示一致，合同依法解除。世田水电厂请求电白建设集团赔偿其经济损失1527995.22元，经查，世田水电厂因本案工程承担招标代理费37000元

广东省潮州市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）粤51民终678号上诉人（原审被告）：广东电白建设集团有限公司，住所地广东省茂名市电白区**********（长兴大厦）三楼。法定代表人：陈某1。委托诉讼代理人：倪哲绵，广东泛尔律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：潮州市潮安区世田水电厂，住所地广东省潮州市潮安区******。法定代表人：黄克勤，厂长。委托诉讼代理人：唐伟杰，广东苏唐律师事务所……