建设工程施工合同纠纷 （2019）皖01民终2886号

金都公司将其承建的双塘路道排工程路面沥青砼工程分包给盛峰公司施工，双方为此签订的《沥青砼路面工程专业承包合同》合法有效，对双方具有法律约束力。虽然盛峰公司施工完成的涉案工程经验收检查沥青厚度不符合设计要求，但盛峰公司事后完成了整改，并经检查验收符合移交要求，盛峰公司主张按约定支付工程价款，具有法律依据，该院予以支持。金都公司、城创公司在办理移交双塘路道排工程时，现场检查记录表载明沥青混凝土面积为4876.75平方米，盛峰公司主张其实际施工面积为4785.5平方米，并不超过上述面积，该院予以采信。盛峰公司主张按每平方90元计算，并主张金都公司尚欠剩余工程款130695元，具有事实依据，该院予以支持。盛峰公司与金都公司约定施工不符合质量要求造成的返工，盛峰公司承担返工费及造成的损失，但并未明确约定损失的范围或计算标准，金都公司以其与发包人创城公司就整个工程项目约定的工程延期、一次验收不合格等违约责任主张盛峰公司承担损失，有违法律对赔偿损失不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失相关规定，且金都公司没有证据表明盛峰公司存在拖延整改，造成整个工程延期。鉴于盛

金都公司将其承建的双塘路道排工程路面沥青砼工程分包给盛峰公司施工，双方为此签订的《沥青砼路面工程专业承包合同》合法有效，对双方具有法律约束力。虽然盛峰公司施工完成的涉案工程经验收检查沥青厚度不符合设计要求，但盛峰公司事后完成了整改，并经检查验收符合移交要求，盛峰公司主张按约定支付工程价款，具有法律依据，该院予以支持。金都公司、城创公司在办理移交双塘路道排工程时，现场检查记录表载明沥青混凝土面积为4876.75平方米，盛峰公司主张其实际施工面积为4785.5平方米，并不超过上述面积，该院予以采信。盛峰公司主张按每平方90元计算，并主张金都公司尚欠剩余工程款130695元，具有事实依据，该院予以支

安徽省合肥市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）皖01民终2886号上诉人（原审被告、反诉原告）：安徽金都建筑工程有限公司，住所地安徽省合肥市包河经济开发区包河花园商办楼ED#三楼073-075。统一社会信用代码91340100793560330H。法定代表人：李光霞，执行董事。委托诉讼代理人：檀军，安徽雷池律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：合肥市盛峰市政工程有限公司，住所地安……