买卖合同纠纷 （2021）辽03民终2350号

2011年8月17日，鞍山龙之梦公司与上海华艺公司、北京洪宇公司签订的《购销合同》明确约定了各方的义务，即鞍山龙之梦公司委托上海华艺公司向北京洪宇公司购买玻璃，由上海华艺负责保管等相关义务，由鞍山龙之梦公司负责支付货款。2014年9月18日，鞍山龙之梦公司与上海华艺公司、上海远高公司三方签订的《协议书》，约定鞍山龙之梦公司将收货、保管等义务由上海华艺公司转移给上海远高公司。因此本案争议的焦点是上海远高公司收取货物后，在上海远高公司与鞍山龙之梦公司是否完成物的交接。鞍山龙之梦公司是否仍有权要求上海远高公司返还案涉玻璃。2014年12月，鞍山龙之梦公司施工现场停工后，上海远高公司认可案涉施工现场由其公司现场人员接收4250平方米玻璃。但鞍山龙之梦公司与上海远高公司对玻璃是否进行实际交接产生分歧，鞍山龙之梦公司认为施工现场仅派驻一名监理人员，工程施工范围很大，无法接收案涉玻璃。上海远高公司认为案涉玻璃按照鞍山龙之梦公司指示交到施工现场，即交付完成。该院认为鞍山龙之梦公司对案涉玻璃是否处于实际占有、控制状态才是判断上海远高公司接收货物后是否以法定方式向鞍山龙之梦公司交付的依据。审理中上海远高公

2011年8月17日，鞍山龙之梦公司与上海华艺公司、北京洪宇公司签订的《购销合同》明确约定了各方的义务，即鞍山龙之梦公司委托上海华艺公司向北京洪宇公司购买玻璃，由上海华艺负责保管等相关义务，由鞍山龙之梦公司负责支付货款。2014年9月18日，鞍山龙之梦公司与上海华艺公司、上海远高公司三方签订的《协议书》，约定鞍山龙之梦公司将收货、保管等义务由上海华艺公司转移给上海远高公司。因此本案争议的焦点是上海远高公司收取货物后，在上海远高公司与鞍山龙之梦公司是否完成物的交接。鞍山龙之梦公司是否仍有权要求上海远高公司返还案涉玻璃。2014年12月，鞍山龙之梦公司施工现场停工后，上海远高公司认可案涉施工现场由

辽宁省鞍山市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）辽03民终2350号上诉人（原审被告）：上海远高能源科技有限公司，住所地上海市崇明县城桥镇运粮小区288号2幢308-5。法定代表人：高陆生，该公司执行董事。委托诉讼代理人：王懿，辽宁瀛如律师事务所律师。委托诉讼代理人：马耀茹，辽宁瀛如律师事务所实习律师。被上诉人（原审原告）：鞍山龙之梦长峰房地产开发有限公司，住所地鞍山市千山区东鞍山镇日新街。……