建设工程合同纠纷 （2017）鲁06民终1896号

秦吉生与吴科军签订了建设工程施工合同，但秦吉生并无施工资质，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，承包人未取得建筑施工企业资质的，施工合同无效。秦吉生与吴科军之间的建设工程合同无效。吴科军转包工程存在过错，应赔偿秦吉生的合理损失。秦吉生要求吴科军支付已实际支出的工程费用，吴科军应按出具的证明材料中认可的工程费用450000元承担责任。秦吉生另外主张的197841元劳务费用，并非最终结算确认数额，而吴科军在停工后出具了45万元工程费用的确认证明，秦吉生再要求另外支付197841元劳务费用，不予支持。根据秦吉生在庭审中的举证，秦吉生主张的停工损失81200元是2016年3－7月工人工资以及生活费，从秦吉生情况说明里可以分析，之前该工程已被停建，秦吉生应采取减损措施，秦吉生再主张停工损失，不予支持。秦吉生起诉中物品材料款162461元，按秦吉生自述情况系被盗产生，施工合同也未对此进行约定，不属于合同法调整范围，本案不予合并审理，可依侵权法律关系依法主张权利。秦吉生撤回对蓬莱圣基置业有限公司的起诉，不违反法律规定，系对其权利的自行处分，予以准许。吴科

秦吉生与吴科军签订了建设工程施工合同，但秦吉生并无施工资质，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，承包人未取得建筑施工企业资质的，施工合同无效。秦吉生与吴科军之间的建设工程合同无效。吴科军转包工程存在过错，应赔偿秦吉生的合理损失。秦吉生要求吴科军支付已实际支出的工程费用，吴科军应按出具的证明材料中认可的工程费用450000元承担责任。秦吉生另外主张的197841元劳务费用，并非最终结算确认数额，而吴科军在停工后出具了45万元工程费用的确认证明，秦吉生再要求另外支付197841元劳务费用，不予支持。根据秦吉生在庭审中的举证，秦吉生主张的停工损失8120

山东省烟台市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）鲁06民终1896号上诉人（原审被告）：吴科军，男，1969年3月22日出生，汉族，住龙口市。被上诉人（原审原告）：秦吉生，男，1970年5月8日出生，汉族，住重庆市忠县。原审被告：蓬莱圣基置业有限公司，住所地蓬莱市大辛店镇驻地。上诉人吴科军因与被上诉人秦吉生、原审被告蓬莱圣基置业有限公司建设工程合同纠纷一案，不服蓬莱市人民法院（2016）鲁0……