建设工程合同纠纷 （2021）冀09民终21号

原告方泽公司与被告凯盛公司签订的《沧州香堤荣府外墙石材工程施工合同（二标段）》系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律强制性规定，合法有效，双方均应恪守。原告依约履行了合同义务，被告应当按照约定支付工程款，但被告仅支付了5036516.2元，剩余工程款265079.8元（质保金）未付。原、被告均认可案涉工程质保期到2019年11月份，早已到期。被告辩称至今未支付质保金的原因是原告所干工程存在质量问题，并提交了三份《关于香堤荣府项目别墅石材质量问题维修的确认函》证实其主张。对此一审法院认为，该确认函及所附的维修确认单均系被告单方制作，未经原告确认，其真实性无法核实，不予采信。被告庭后提交的因香堤荣府部分房屋漏水而支出的维修费用，无法证实与本案所涉石材工程的关联性，亦不予认定。综上所述，原告主张被告应向其支付剩余工程款265079.8元，事实清楚，证据充分，予以支持。关于逾期付款违约金，原告主张按照日0.5%的标准计算，合同中约定按照该标准计算违约金的前提是原告应向被告进行书面催告，本案中原告并未提交证据证实其履行过书面催告义务，故按该标准计算违约金的条件不成就。但被告逾期未付款是事实，一

原告方泽公司与被告凯盛公司签订的《沧州香堤荣府外墙石材工程施工合同（二标段）》系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律强制性规定，合法有效，双方均应恪守。原告依约履行了合同义务，被告应当按照约定支付工程款，但被告仅支付了5036516.2元，剩余工程款265079.8元（质保金）未付。原、被告均认可案涉工程质保期到2019年11月份，早已到期。被告辩称至今未支付质保金的原因是原告所干工程存在质量问题，并提交了三份《关于香堤荣府项目别墅石材质量问题维修的确认函》证实其主张。对此一审法院认为，该确认函及所附的维修确认单均系被告单方制作，未经原告确认，其真实性无法核实，不予采信。被告庭后提交的因香堤

河北省沧州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）冀09民终21号 上诉人（原审被告）：沧州凯盛房地产开发有限公司，住所地沧州市运河区黄河西路阿尔卡迪亚国际大酒店**。统一社会信用代码：91130900320210613L。 法定代表人：周刚，执行董事。 委托诉讼代理人：马爱华，公司员工。 委托诉讼代理人：周扬帆，河北东方伟业律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：河北方泽建筑工程集团有限……