建设工程施工合同纠纷 （2016）鄂05民终1049号

双方当事人之间的建设工程施工合同，系双方当事人真实意思的表示，符合法律规定，系有效协议，应该全面履行。建筑消防宜昌分公司于2013年1月10日实际完成工程施工任务，海峰公司已经支付工程款30.4万元，下欠工程款为27.4万元，建筑消防宜昌分公司主张的货款4590元，没有证据证实，不应予以支持。海峰公司接收工程的日期为2013年1月16日，但双方合同约定工程竣工时间是工程经消防部门验收通过，并出具消防验收意见书时间，而公安消防部门验收时间为2013年3月11日，故建筑消防宜昌分公司在竣工时间上存在违约，建筑消防宜昌分公司应该依合同约定承担违约责任，即建筑消防宜昌分公司在工程竣工后7日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付海峰公司，否则每延误一天，必须向海峰公司支付工程总造价2%的违约金。双方当事人合同约定工程付款时间：1、合同签订后7个工作日内支付工程款的10%；2、现场消防管道安装施工完工支付工程款的10%；3、现场消防线路安装施工完毕支付工程款的10%；4、工程施工完成并通过验收后支付工程的20%；5、工程50%余款在项目验收通过后1年内付清，每半年支付一次（2013年7月15日、2

双方当事人之间的建设工程施工合同，系双方当事人真实意思的表示，符合法律规定，系有效协议，应该全面履行。建筑消防宜昌分公司于2013年1月10日实际完成工程施工任务，海峰公司已经支付工程款30.4万元，下欠工程款为27.4万元，建筑消防宜昌分公司主张的货款4590元，没有证据证实，不应予以支持。海峰公司接收工程的日期为2013年1月16日，但双方合同约定工程竣工时间是工程经消防部门验收通过，并出具消防验收意见书时间，而公安消防部门验收时间为2013年3月11日，故建筑消防宜昌分公司在竣工时间上存在违约，建筑消防宜昌分公司应该依合同约定承担违约责任，即建筑消防宜昌分公司在工程竣工后7日内将竣工资料

湖北省宜昌市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）鄂05民终1049号上诉人（原审被告、反诉原告）宜昌市海峰商旅酒店连锁管理有限公司。住所地：宜昌市夷陵大道***号。法定代表人林海峰，该公司董事长。委托代理人ＸＸ，湖北七君律师事务所律师。特别授权代理。被上诉人（原审原告、反诉被告）湖北省建筑消防设施检测维修有限公司宜昌分公司。住所地：宜昌市东山大道*******号。代表人夏宏伟，该分公司经理。……