建设工程施工合同纠纷 （2019）苏05民终11415号

部分详细说明）。本次鉴定费400000元。上述事实，由《用电工程承包合同》、付款说明、《关于用电工程承包合同的补充协议》、《关于神州数码昆山（淀山湖）电子商务产业园项目二-2期配电工程的函》、供电协议、客户电气安装竣工验收合格证明、新建项目供电咨询答复意见书、律师函、调查笔录、《工程造价咨询报告书》等证据以及双方在一审庭审中的陈述予以证实。一审法院认为：双方之间形成合法、有效的建设工程施工合同关系，双方均应按照合同约定及法律规定切实履行合同。目前，双方因发生争议停止履行合同。贝豪公司要求继续履行合同，反诉鹿鸣公司认为：1、贝豪公司按照《神州数码（淀山湖）电子商务产业园用电工程进度计划》承诺神州数码电子商务产业园二期-2项目应当至2017年5月15日装表接电，但是实际于2017年8月30日送电完成，按照合同约定，“延误时间超过30日的，甲方有权单方面解除本合同，且乙方应按照合同总价的30%向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失”；2、商业综合楼A-0l、A-02幢未按配变装表到户方案施工。故要求解除合同并支付违约金。关于住宅二期-2项目，根据目前查明的情况，贝豪公司2017年4月5

部分详细说明）。本次鉴定费400000元。上述事实，由《用电工程承包合同》、付款说明、《关于用电工程承包合同的补充协议》、《关于神州数码昆山（淀山湖）电子商务产业园项目二-2期配电工程的函》、供电协议、客户电气安装竣工验收合格证明、新建项目供电咨询答复意见书、律师函、调查笔录、《工程造价咨询报告书》等证据以及双方在一审庭审中的陈述予以证实。一审法院认为：双方之间形成合法、有效的建设工程施工合同关系，双方均应按照合同约定及法律规定切实履行合同。目前，双方因发生争议停止履行合同。贝豪公司要求继续履行合同，反诉鹿鸣公司认为：1、贝豪公司按照《神州数码（淀山湖）电子商务产业园用电工程进度计划》承诺神州

江苏省苏州市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）苏05民终11415号上诉人（原审原告、反诉被告）：金慧源电力集团有限公司（原企业名称：江苏贝豪控股集团有限公司），住所地江苏省昆山市周市镇优比路北部原创型企业基地1号，统一社会信用代码913205837337877444。法定代表人：王康宇，该公司总经理。委托诉讼代理人：胡伟雄，江苏誉腾律师事务所律师。委托诉讼代理人：周芳，该公司副总裁。上诉……